发包人违约责任有哪些

更新时间:2024-02-02 11:17
发包人违约责任有哪些
朱松
北京市盈科(徐州)律师事务所
朱松
律师解答
发包人的违约责任有:
(一)未在计划开工日期前7天内下达开工通知;
(二)未按合同约定支付合同价款;
(三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定;
(四)造成暂停施工;
(五)无正当理由未在约定期限内发出复工指示。
法律依据
《中华人民共和国民法典》 第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》 第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》 第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
工程承包人违约责任有哪些
对工程承包人的违约责任,可以采取多种方式处理:首先,双方可尝试通过协商直接解决;其次,如协商无果,可寻求第三方调解达成协议;若仍无法解决,可提交至仲裁机构进行仲
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑承包合同发包方违约责任有哪些
依据相关规定,合同承发包双方的违约责任包括: 1. 工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。 2. 工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付
发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式如下: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿
发包方违约责任承担的方式有哪些
发包人违约责任的承担方式是: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿;
发包方负违约责任的情况有哪些
发包方承担的违约责任是:施工合同中约定了违约金的数额或计算方法的,按期约定,无约定的,承包人可要求发包方承担继续履行或者赔偿因其违约给承包人造成的经济损失等责任
发包人违约赔偿有哪些
发包人违约责任的承担方式是: (一)支付违约金,在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱; (二)损害赔偿,因违约行为造成财产损失时作出经济补偿;
违约承担什么责任
您好,合同内具体是怎么约定的?
工程合同发包违约责任都有哪些
工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包
发包人违约责任有哪些承担方式
发包方违约的责任是施工合同中约定了违约金的数额或计算方法的,按期约定,无约定的,承包人可要求发包方承担继续履行或者赔偿因其违约给承包人造成的经济损失等责任,损失
主讲律师
朱松
朱松
全国
擅长:医疗纠纷、公司企业、婚姻家庭
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询