想要一些关于工程索赔的案例

更新时间:2024-04-28 22:19:16
问题描述:
想要一些关于工程索赔的案例
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助1598385 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    法律分析:
    工程索赔分类:
    (一)索赔目的分类:
    1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。
    2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。
    (二)索赔处理分类:
    1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。
    2、综合索赔:综合索赔又称总索赔,俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。法律依据:法律依据:
    《中华人民共和国民法典》
    第八百零三条 发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。
    第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用
    衍生问题:
    衍生问题:
    工程索赔的条件有哪些?
    工程索赔的条件有:
    1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
    2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
    3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
    2024.04.28 22:18:39
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助1852680 人 · 响应时间 平均5分钟内
    咨询我
    工程索赔的分类:
    1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;
    2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;
    3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。法律依据:《建筑法》第六十七条
    承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
    承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
    2024.04.28 22:19:00
    点赞
  • 建筑工程律师团队推荐
    已帮助1467937 人 · 响应时间 平均3分钟内
    咨询我
    进行工程索赔时,应当证明索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。法律依据:《民事诉讼法》第六十六条
    证据包括:
    (一)当事人的陈述;
    (二)书证;
    (三)物证;
    (四)视听资料;
    (五)电子数据;
    (六)证人证言;
    (七)鉴定意见;
    (八)勘验笔录。
    证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    第六十七条
    当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。
    人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
    2024.04.28 22:19:16
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
律师解答动态
刚刚
赵冠南律师
近期帮助 10234 人
我11日后就到年龄退休了、可是我单位和单位是第三方合同、请问怎么解决我社保还差好多年没有
刚刚
刘丛丽律师
近期帮助 295 人
咨询男友问他舅借30万,转到我卡里,作为给我彩礼15及我们买房,后期债务他还,备注彩礼,可否
15秒前
周文才律师
近期帮助 94106 人
学校要求强制实习不然不发档案袋和毕业证影响我读大学怎么办
3分钟前
徐照峰律师
近期帮助 39077 人
男方以结婚名义骗钱,每年都和外地组织联合骗钱
4分钟前
盈科王雨昕律师
近期帮助 72196 人
外阜农村户口可以追缴住房公积金吗?
11分钟前
叶斌律师
近期帮助 15067 人
签了实习协议,现在老板拖欠工资不发,但是我不想等这么久啊,有没有什么别的办法
15分钟前
王会超律师
近期帮助 9512 人
我成年了为什么那边显示我未成年那边公司说我冻结了公司的6w块钱我冻结不了我会坐牢吗?
15分钟前
广东才源律所律师
近期帮助 9826 人
跟一律师事务所委托处理我的事情,我考虑到出行等费用要求其承担一部分,由于对方是专业的不知道怎么去辩护
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询