首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
河南法律咨询
>
郑州法律咨询
>
郑州工伤索赔
> 咨询详情
承包商对停窝工损失费的索赔请求是否符合约定?
更新时间:2023-05-24 15:00:59
问题描述:
对于地震引起的停窝工,承包商对停窝工损失费的索赔请求是否符合约定?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助
1269943
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
不可抗力
发生的损失,承包和发包方应该各自负责各自的损失,所以窝工的情况是承包人自己承担。
停窝工损失费,是指承包方按
合同
规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。
内容主要包括:在停窝工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资及周转性材料的维护和摊销费。
现场施工机械及三大工具在停窝工期间的停置费和现场工人在停窝工期间的工资、施工机械停窝工损失费,机械台班定额中的折旧、大修、维修、安拆及场外运输费之和X停置台班量x 40%。
工人(包括机上人员)停窝工损失费。每工单价17.40X停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的50%作为管理费,按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金。其中:机械停置台班量和工人停窝工总工日数均应扣除法定节假日。
2023.05.24 14:59:23
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
195117
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
工地停工后进行索赔的期限由双方的合同约定。若是没有约定的,双方是可以签订补充协议的,若是不能达成补充协议,那么承包人可以自停工之日起向发包人提出索赔要求。法律依据:《
中华人民共和国民法典
》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2023.05.24 15:00:18
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1872519
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
工程停工所产生的损失费用可以进行索赔。发包人有拖欠工程款项等行为造成停工的,承包人有权主张停工、窝工等损失。我国《
民法典
》规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2023.05.24 15:00:59
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
建筑工程索赔范文
工程索赔
1898
地震发生造成的停窝工,承包商提出停窝工损失费的索赔请求是否符合约定?
你好,可以直接主张,不成起诉追究。
全部10个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程索赔时效
工程索赔
1486
工程索赔资料有哪些
工程纠纷动态
2486
工程索赔成立的条件有哪些
工程索赔
2773
债主住到欠债人家里怎样处理
债务追讨
225
债务转让怎样操作才是合法的
公司债务
100
债务人死亡了该起诉谁
债务追讨
130
手指十级工伤赔偿多少钱
法律分析:手指10级工伤除会赔付医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助费、护理费、交通费、住宿费等外,还赔付一次性伤残补助金7个月本人工资作为一次性伤残补助金;如
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
债务人的财产有哪些
债务追讨
60
可以坐牢,如果是民事索赔
如果你先行依法赔偿了客户,你可以向厂家追偿
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
债务人不偿还债务的如何处理
公司债务
70
工作时间和同事打架,导致左脚裸两侧骨折
法律分析:在工厂上班如果是由于工作原因被打伤,则可以申请工伤,厂里应当承担医疗费、护理费、误工费等损失,支付后可以向违法打人者追偿。如果因个人纠纷被打伤,工
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
债主住在欠债人家里的犯法么
债务追讨
80
相关推荐
可能感兴趣:
法律内容
法律资讯
法律列表
法律内容
呼和浩特律师
列表内容
太原律师
合肥律师
法律知识
昆明律师
律师推荐:
郑州律师
同城律师:
新密市律师
登封市律师
中原区律师
巩义市律师
二七区律师
郑东新区律师
金水区律师
中牟县律师
管城区律师
荥阳市律师
其他人在咨询:
工伤索赔
讨薪
无故辞退
劳务派遣
社会保险
调岗降职降薪
劳动仲裁
个人税收筹划
劳动合同纠纷
群体劳资纠纷
律师解答动态
32秒前
赖启徇律师
近期帮助 9094 人
你好!我被骗了,是扫二维码,怎么追回
1分钟前
赖启徇律师
近期帮助 9094 人
离职证明公章有点模糊
3分钟前
赖启徇律师
近期帮助 9094 人
手机维修被修坏了店家不承认怎么办
11分钟前
周于炜律师
近期帮助 7926 人
我是在外地卖散装食品的,被人举报工商局罚款怎么办
11分钟前
周于炜律师
近期帮助 7926 人
和上述问题一样,想解约
11分钟前
周于炜律师
近期帮助 7926 人
我微信小号租出去才知道可能被骗,定金已收怎么解决
12分钟前
王凯华律师
近期帮助 250 人
欠农民工资怎么起诉拿些手续
13分钟前
王凯华律师
近期帮助 250 人
我和男方离婚离婚协议标注房子归女方有其他办法规避风险吗或者证明是女方自有的吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询