一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,在工程没有规划许可证的情况下建筑单位停工,是否要承担停工阶段的损失?三,它们之间的法律依据是什么?

更新时间:2005-03-17 22:04:53
问题描述:
联建房委托房产公司建设房屋,房产公司以自己的名义与建筑公司订立建筑合同工期,定为1998年开工到1999年完工,建筑公司1998年8月份开工,施工中发现该工程没有工程规划许可证,建筑公司决定停工,后因施工质量等问题法院在2000年2月29日判处解除合同,中止倍偿未决。房产公司该工程规划许可证在2000年4月16日批准。现在房产公司续诉,请求建筑公司赔偿其购卖土地款利息,延误交房日期,收取联建户建房款后1.5%利息损失。建筑公司认为规划未批准前,施工是非法的,因此建筑公司停工是没有过错,不应承担延误工期利息损失的责任。请问以上情况那个有理?法律依据是什么?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 李凤玲律师
    服务地区:北京-北京
    你好:
      你的两次咨询叙述有些不同,能否看一下你的判决书。这样能更准确回答你的问题。传真:010-63990128(李凤玲收)
    2005.03.17 22:04:53
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
你好:   我认为房产公司有理,虽然工程未经批准就动工建筑,但事后已批准,这并不影响房子的建设。再加上2000年2月法院因质量问题判处解除合同,并没有宣告合同
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
民法通则 第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另 有规定的除外。 《民事诉讼法》 第一百三十七条 诉讼时效期间从知道
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
建筑法和房地产开发方面的法律规定,违法的建筑合同应该撤销。这样就不存在工期的问题,造成无效的责任一方如果是房产公司,建筑公司不承担责任。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
2000年2月判处解除合同,已经处理完毕,要赔偿也应该在当时提出,现在提出没有道理,而却工程没有得到批准,是不合法的。当时是谁提出解除合同的,也即原告是谁?具体
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
著作权归属的一般原则
著作权归属的一般原则
著作权归属知识 9804
串标一般怎么处罚
串标一般怎么处罚
商标侵权处罚 9860
著作权侵权该如何认定
著作权侵权该如何认定
著作权侵权认定 9234
特许经营权能转让吗
特许经营权能转让吗
特许经营 8802
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
1分钟前
刘斌律师
近期帮助 28994 人
驾校退费中的受理费是指什么费用?
2分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 26937 人
已向省信访局反映我们要解决的问题,信访局告知我仍不满意再向省教育厅申请复核,下一步怎么办?
2分钟前
张弦律师
近期帮助 22899 人
15万四年利息6万多高不高
3分钟前
广东策勋律师
近期帮助 2874 人
您好孕期被裁了
3分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 26937 人
您好,我今年六月办理灵活就业人员退休之后,还用交医保吗
4分钟前
田钊律师
近期帮助 141 人
上了一天课,没有合同家政公司培训费能退吗?
4分钟前
孙志伟律师
近期帮助 46374 人
三方协议上签的工作地点是山东,然后他现在给我的报道手册是让我去福建报道。
5分钟前
孙志伟律师
近期帮助 46374 人
离婚多年后能要求增加抚养费吗
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询