首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
广东法律咨询
>
揭阳法律咨询
>
揭阳不正当竞争
> 咨询详情
我帮别人承包工程中途对方要我签一份合同把全部危险叫我承担我没有签他现在欠我的钱老老不还
更新时间:2019-02-01 05:42:10
问题描述:
你好 我帮别人承包工程 中途对方要我签一份合同 把全部危险叫我承担 我没有签 他现在欠我的钱老老不还
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
5位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
孟翔律师
服务地区:广东-佛山
139-2320-2036
咨询我
协商不成收集证据去法院起诉 。
2018.09.21 09:48:19
点赞
陈鹏辉律师
服务地区:广东-深圳
132-4732-3505
咨询我
拖欠工程款不支付的可以向法院起诉解决。
2018.10.02 19:18:15
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1880474
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系,承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为,涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。 承包人的合同约定或实际竣工时间,均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间,应当是发包人应当支付而没有支付工程款。工程已经竣工,发包人应支付的是工程结算款。而根据《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款的规定,承包人应在通过验收后的28天以内向发包人提交竣工结算,根据第33.3款的规定,发包人应在收到承包人的结算书后的28天内审定并支付,也就是说,承包人实际竣工后的结算期限,应为发包人收到结算书后的28天以内,因此承包人索要工程款的时效,应从发包人收到竣工结算的第29天起算。
2018.12.03 03:43:03
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1949591
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
首先要获知招标信息,然后找一家有相应资质的企业,商量用对方的资质,然后商量好管理费这家企业要收多少,一般5%。然后到招标单位报名拿图纸,以及看施工现场,并确定招标时间,但要缴纳风险金。完了就是作预算,制作好报价单和投标书,然后把投标书投上去,等待回应。
如果中标了就把合同签了,就可以买材料以及组织人员施工了,最好给工人买上工伤保险。
2019.01.21 09:57:39
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1921082
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
施工合同归责原则为严格责任,只要一方有违约行为,不论是否存在主观过失或故意,都应承担民事责任。具体有如下几种: (一)发包人未及时拨付进度款时:(1)承包人应按书面催告发包人,发包人在催告函的合理期限内未付清的,承包人可以顺延工期,并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的,发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时,因承包人举证不充分故而不予支持。 (二)中途停工:谁引起停工由谁承担。 (三)隐蔽工程:隐蔽工程经双方验收后,承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失,发包人应承担相应过错责任;若属设计单位、监理单位有过错的,应按过错大小各自承担相应责任。 (四)三无工程被责令停工的,承包人仍按发包人要求继续施工,其损失主要部分由发包人承担,次要部分由承包人承担。 (五)固定造价合同。遇到建材涨价风险时处理。 涨价属正常市场风险的,涨价部分由承包人自理。涨价超过正常市场风险的,承包人可要求增加工程价款。但是实务中很难认定,涨价风险是否属正常市场风险,因而—旦鉴定固定造价合同后不太可能让承包人追加工程价款。 (六)逾期交付,承包人应承担违约责任。发包人可按合同约定要求承包人支付约定违约金。倘若发包人损失超过违约金的,发包人可要求对方赔偿。但作为违约金具有补偿性质,其罚惩性不强。故发包人要求赔偿金额不得超过双方缔约时可预见限额。 (七)提前使用问题。工程未经验收,发包人提前使用,擅自使用所致质量等问题由发包人承担责任。若承包人原因造成的,由承包人负责。但需明确的,即使是发包人擅自使用,也不免除承包人在合理期间对工程结构、基础工程的质量责任。 (八)竣工验收合格后,承包人应将工程及资料交付发包人。 实际工作中,常发生承包人因为发包人未付清工程款而拒交工程的情况。发包人无法行使占有、处分权利的损失,由承包人承担。 但值得一提的是在发包人未付清工程款之前,承包人拒交工程的,对承包人还是有好处的。按照最高院关于建设工程价款优先受偿的批复,同一工程有优先权,抵押权的,优先权优于抵押权。建设价款可就标的拍卖款,变卖款享有优先受偿权。而进行变卖的前提,承包人仍占有、支配工程。 (九)拒绝验收问题:工程竣工后,约定验收期满,发包人拒绝验收,承包人可单方与有关部门组织验收,验收费用各半承担。若因发包人拒绝提供验收资料、文件,致使无法验收的,视为发包人对工程已验收合格。 (十)拖欠工程款:应从验收后或约定付款期满之次日起算滞纳金。发包人拒绝,拖延验收的,应从约定验收期满次日起算滞纳金。未约定验收期的,以工程竣工:日或施工人要求发包人验收期满次日起算滞纳金。
2019.02.01 05:42:10
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
签了合同辞职要赔钱吗
10442
我的合同是他朋友签可以让别人签名可以不
不可以的。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
合同签订人一定要手签吗
民法典
1628
签了合同违约可以不退定金吗
民法典
987
朋友缺钱勇要借用我资料贷款他说他自己还,这个我直接跟他签协议可以作数么
建议谨慎。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
担保一定要签书面合同吗
民法典
945
我朋友用我名字买的车,没有协议是他的,我可以要回来吗。以为他欠我签不还我
他借你钱时写欠条了吗?详情电话咨询
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我最近签了一份合同。我不放
最好用当地的地址,社保应该可以,可向社保部门咨 询
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找不到债务人诉讼时效是怎么算
债务追讨
10
法院起诉欠钱不还的流程及费用
债务追讨
10
食品虚假广告,被消费者投诉虚假广告
你好,建议消协投诉
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
法院判决书下来了被告不执行的怎么办
债务追讨
10
培训机构夸大宣传能追回学费吗
可以追回。具体操作:1.收集证据,如宣传资料、合同等;2.向教育局投诉,要求介入调查;3.咨询律师,评估追回学费的可行性;4.如证据充分,可提起诉讼或申请仲裁,
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
法院判决后对方没给钱怎么办
债务追讨
10
一家媒体公司通过虚假宣传骗取了3980元的费用,怎么能收回呢?
如果公司方有虚假宣传或者违约,可以起诉要求赔偿。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠条的有效期有几年
民间借贷
5
我淘宝上有一家店。昨天工商局打电话说有人抱怨我虚假宣传,让我带证件过去处理。我该怎么办?
要看是否有证据证明虚假宣传的事实,有证据证明的可以起诉维权。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠条是几年有效
民间借贷
10
电商店铺被投诉虚假宣传,工商处罚的最低处罚是多少
你好!这需要根据具体情况进行判断
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我被中介虚假宣传
如果您被中介虚假宣传欺骗,首先可以收集相关证据,如宣传资料、聊天记录等。然后,可以向相关监管部门投诉举报,要求追究中介的法律责任。同时,您也可以选择通过法律途径
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
主播在不知情的情况下触犯法律纠纷,比如虚假宣传怎么处理
虚假宣传可以通过下列方法取证: 1、证人证言的获取; 2、被害人的查找。虚假宣传是指在商业活动中经营者利用广告或其他方法对商品或者服务做出与实际内容不相符的虚假
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
是不是存在虚假宣传,恶意欺骗合作商?我该怎么能得到一个合理的解决办法?
您好,您可以通过法院诉讼主张您的权力。
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
临淄区律师
列表内容
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
揭阳律师
揭阳找律师
揭阳知识产权律师
同城律师:
惠来县律师
揭东区律师
揭西县律师
普宁市律师
榕城区律师
专业律师:
揭阳房产纠纷律师
揭阳公司法律师
揭阳合同纠纷律师
揭阳婚姻家庭律师
揭阳交通事故律师
揭阳劳动纠纷律师
揭阳刑事辩护律师
揭阳债务债权律师
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
私人承包工程建设合同正规版样板
5869人下载
私人修路承包工程合同的范本
5869人下载
承包工程合同通用版范本
5869人下载
承包工程合同通用版
5869人下载
律师解答动态
刚刚
揭志文律师
近期帮助 73001 人
我在一个工厂上班就是工业园里面那个保安不让我们电动车带伞了走大门,但是那个小门我们电动车带加个雨伞的
20秒前
于非律师
近期帮助 9025 人
准建证的房子到哪里去改名
1分钟前
威法律师
近期帮助 49764 人
你好!。男方起诉我,我一定要去法院吗。
3分钟前
揭志文律师
近期帮助 73001 人
河北人保服务公司出险无人接电话
4分钟前
阮兴军律师
近期帮助 12354 人
邻居家装光伏影响到我家彩光怎么维护自己权利不受影响
4分钟前
于非律师
近期帮助 9025 人
你好,我举报打麻将,他们用纸牌代替钱
5分钟前
周于炜律师
近期帮助 11803 人
把人家车后面的玻璃砸碎了,我估计就是昨晚的野猫掉下去砸坏的,如果车主要赔偿,有没有关系的。
6分钟前
揭志文律师
近期帮助 73001 人
我在上海普陀分公司小额贷款,发了她的身份证照片,公司营业执照等,是不是骗子
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询