我们被拖欠工程款想起诉，那怎么写拖欠工程款起诉书？

更新时间：2018-06-04 16:55:55

问题描述：

我们被拖欠工程款，想起诉，那怎么写拖欠工程款起诉书？律师你好，我的情况是这样的：我是一个包工头，承包了一项工程。因为之前和开发商有过合作，所以这次对方让我们垫付工程款我就同意了。没想到工程完成后对方竟然拖欠工程款，现在我手下的人都急着发工资。我只能起诉了，想问问拖欠工程款起诉书怎么写？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

殷炳荣律师
服务地区：江苏-泰州 139-1209-8616

咨询我

诉讼状由三部分组成，原告名称，住址，联系方式，被告名称，住址，联系方式。

拖欠工程款起诉书范本如下:起诉单位：（全称）：______市______县______建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑。流动资金：169.5万元何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准地址：______县______乡______电话：______________________开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________法定代表人姓名：_________职务：_________被告单位（全称）： ______市职工教育培训中心地址：________市_______ -______路________号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元；（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元；（三）赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG；______年______月至______月设备闲置费57979. 30元以上三项合计，共242006.83元。此致______市______区人民法院起诉单位：______县建筑工程总公司__________公司（盖章）_________年_________月________日

2018.06.04 16:46:43

点赞
戚桂刚律师
服务地区：江苏-泰州 180-0142-6996

咨询我

您好，拖欠工程款的起诉书一般包括这几个要素：一、起诉单位（包括企业性质）二、经营范围三、流动资金四、地址五、法定代表人五、被告单位六、法定代表人姓名七、地址八、事实和理由（陈述拖欠工程款的事实和来龙去脉）九、诉讼请求

2018.06.04 16:43:14

点赞
周网龙律师
服务地区：江苏-泰州

您好！起诉书如下：原告：××，男，汉族，年月日出生，身份证号码：××××，住址：××，联系电话：××。　　被告：××建筑有限责任公司　　法定代表人：××，总经理注册号：　住所地：　　联系电话：　　诉讼请求：　　1.请求判决被告向原告支付拖欠的工程款元;　　2.判决被告向原告支付上述款项的利息元;　　2.诉讼费由被告承担。事实和理由：　　　　
现为维护原告合法权益，根据《合同法》、《公司法》的相关规定特依法向贵院提起诉讼，恳请依法予以受理。　　
此致
市××区人民法院　　具状人：　　年月日
谢谢！

2018.06.04 16:41:15

点赞
蔡留华律师
服务地区：江苏-泰州

你可以起诉，建筑工程施工合同纠纷还是比较复杂的，建议委托律师代理。

2018.06.04 16:55:55

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。