业主资金缺乏造成几个月停工,怎样赔偿?

更新时间：2013-12-15 19:15:00

问题描述：

业主资金缺乏造成几个月停工,怎样赔偿?特别是人工费、管理费、利润怎么计算?是高速公路工程。

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

徐卫东律师
服务地区：北京-北京

参考如下详谈电话联系。
中华人民共和国合同法

　第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
　　第二百八十四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
　　第二百八十五条　因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2013.12.05 08:44:41

点赞
李建成律师
服务地区：北京-北京

双方协商解决吧!

2013.12.05 11:01:45

点赞
邢伟华律师
服务地区：上海-上海

　第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
　　第二百八十

2013.12.15 19:15:00

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

农民工工伤事故如何赔偿

农民工工伤事故如何赔偿

因施工不当引发火灾，怎样让对方赔偿?

可要求对方赔偿实际损失，如协商不成，可诉讼解决。建议及时固定相应证据。

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

消费者人身财产损失怎样赔偿

消费者人身财产损失怎样赔偿

工人过失,造成企业财产损失,如何赔偿?

你好！因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

企业停工停产时怎样支付工资？

企业停工停产时怎样支付工资？

甲方原因造成乙方停工三个月,误工一周,我该怎么办?甲方可以赔偿吗

可以起诉要求其赔偿损失

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

企业停工停产时怎样支付工资？

企业停工停产时怎样支付工资？

政府场坪施工造成企业被淹,如何赔?

找政府赔偿了

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

由于政府原因,工程突然停工,如何要求建设

您好，工程停工问题，您觉得该行政行为不合理合法，侵犯了您的合法利益的，您可以向政府提出行政复议或者提起诉讼。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

给企业造成损失如何赔偿?

你好！不合理，可以申请劳动仲裁。

全部7个答案 >

888 人咨询过

去咨询

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

非因劳动者原因造成企业停工停产时怎样支付工资？

关于业主方造成的停工该如何索赔

你好，可以起诉处理的

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

如果工厂破产,如何赔偿工人?

按工作年限支付经济补偿金，具体咨询电话联系我。

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我们如何得到赔偿?

你好！你二哥可以得到两份赔偿，第一是交通事故这方面的赔偿，当时事发后应该有报警吧；第二是向上班的所在单位要求工伤赔偿。

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

15分钟前

四川英地律所律师

近期帮助 1674 人

怎么要回，回森的钱

16分钟前

四川英地律所律师

近期帮助 1674 人

家属在医院做手术前，查出有乙肝，但医生未向本人及家属告知

3小时前

广东天习律师

近期帮助 190791 人

你好，我在网伤银行欠了几千块钱，身份证快过期了可以补办吗

今天 01:27

广东天习律师

近期帮助 190791 人

满分学习不小心取消了能搞回来

今天 01:26

广东天习律师

近期帮助 190791 人

包邮商品是指运费被包括在买家付款金额里的吗

今天 01:21

广东天习律师

近期帮助 190791 人

请问我合同期内怀孕，然后还没生孩子合同期满了，后面能视为自动续吗

今天 01:13

广东天习律师

近期帮助 190791 人

我的车在我完全不知情的情况下被别人过户卖掉了，怎么办？

昨天23:37

四川世律律所律师

近期帮助 37103 人

我在抖音上看到了一个快递驿站的加盟广告，交了8600元的加盟费，结果做不了，现在又不退款

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟