房地产开发商将自己的项目开发出来之后，需要找建筑商进行修建，这时候建设施工就需要写一份工程施工合同，那么这样的简易施工合同应该怎么写？接下来由找法网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识，欢迎大家阅读！
发包人： （简称甲方）
承包人： （简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
１、工程名称： ；
２、工程地点： ；
３、工程范围：
４、承包方式： 。
二、合同工期
１、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《＊＊＊＊施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。
五、付款方式
付款方式：本工程进场完成 ％工作后１０天内，发包人向承包人支付 ％工程费用；本工程进场完成 ％工作后１５天内，发包人向承包人支付 ％工程费用；本工程竣工验收后２０天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。 工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
１、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
２、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；
七、安全责任
１、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。简易工程施工合同范本
２、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
３、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
１、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
２、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
３、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
４、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
５、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
６、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
（一）提交 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 页
发包人：（盖章）
法定代表人／委托代理人：（签字）
承包人：（签字） 联系方式：
开户银行：
银行账号：
综上所述，签订简易施工合同需要注意质量条款、承担责任等等。以上便是找法网小编为您整理的“简易施工合同”全文。如果您还有关于简易施工合同方面的疑问，欢迎您到找法网咨询专业律师。
