某房地产开发公司工程款纠纷

更新时间:2022-05-23 11:41 找法网官方整理
导读:
上诉人(原审原告)博罗县金山房地产开发公司罗浮分公司,住所地:博罗县罗阳镇博惠路113号内。法定代表人黄作明,经理。委托代理人曾晓峰、江晓华,广东宝晟律师事务所

  上诉人(原审原告)博罗县金山房地产开发公司罗浮分公司,住所地:博罗县罗阳镇博惠路113号内。

  法定代表人黄作明 ,经理。

  委托代理人曾晓峰、江晓华,广东宝晟律师事务所律师。

  被上诉人(原审被告)广东省博罗县第四建筑工程公司(原博罗县杨村建筑工程公司)。住所地:博罗县杨村镇杨新一路70号。

  法定代表人黄耀平,经理。

  被上诉人(原审被告)陈庆铭,男,55岁 ,汉族,广东省博罗县人,现住博罗县罗阳镇十四座一号。

  委托代理人陈锐妙,中国银行惠州分行干部。

  上诉人博罗县金山房地产开发公司罗浮分公司因工程款纠纷一案,不服博罗县人民法院(2001)博法经初字第120号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

  本院经审理查明:1993年9月4日,原审原告博罗县金山房地产开发公司罗浮分公司(下称罗浮分公司)与原审被告广东省博罗县第四建筑工程公司(即原博罗县杨村建筑工程公司,下称博罗四建)签订《基建合同书》约定,罗浮分公司将位于泰美新城开发区横二街边和小罗路边的商住楼给博罗四建承建,合同还对双方的权利义务作了明确确定。合同签订后,博罗四建于1993年9月份进场施工。后因罗浮分公司的建设资金无法到位,工程于1994年1月30日停工,双方并同意终止履行《基建合同书》。1995年12月21日,双方就博罗四建已完成的工程进行核算,并编制了一份《土建工程(结)算汇总表》。罗浮分公司书面确认欠博罗四建工程款535079.53元。1996年1月31日,罗浮分公司代表曾健荣与博罗四建代表陈欢敏、陈庆铭签订了《还款计划》,双方约定从 1995年10月1日起按实际欠工程款余额计息,月息1.8%。尔后,博浮分公司基本按还款计划付工程款。1998年1月22日,博浮分公司代表曾健荣和博罗四建代表陈庆铭签订了《关于欠陈庆铭工程款的还款补充协议》,双方约定如果在1999年12月30日前还清欠款,按月息1.3%计,否则按原还款计划执行。至1999年10月13日止,罗浮分公司共付工程款给博罗四建535079.53元,利息116072.47元,本息合计651152元,此后罗浮分公司再也没有付款给博罗四建。 1999年11月5日,罗浮分公司单方委托博罗县建筑工程管理站对泰美新城开发区商住楼工程重新进行结算,该站依据罗浮分公司提交的结算资料进行结算,并编制了一份《建筑工程结算书》,结算结果为:该工程总造价为395685.85元(此工程结算书未盖公章)。2001年5月10日,罗浮分公司以上述结算书为依据向原审法院提起诉讼,要求博罗四建退还多付的工程款245466.15元,本案诉讼费由博罗四建负担。[page]

  另查,1994年3月3日,经博罗县工商行政管理局批准,原博罗县杨村建筑工程公司更名为广东省博罗县第四建筑工程公司。

  原审认为,罗浮分公司与博罗四建于1993年9月4日签订的《基建合同书》,是双方当事人真实意思的表示,且双方实际履行了一部分。后因罗浮分公司资金无法按时到位,导致合同无法继续履行下去,双方经协商同意终止合同,并对博罗四建所建工程进行了结算,双方在《土建工程(结)算汇总表》签字、盖章,确定工程造价为535079.53元,是双方意思的真实表示,并无违反法律法规规定,且罗浮分公司自愿与博罗四建签订了《还款计划》和《关于欠陈庆铭工程款的还款补充协议》,并按协议履行了义务,依法应予确认。罗浮分公司以《土建工程(结)算汇总表》没有经过建委造价部门结算为由时隔五年后单独委托博罗县建筑工程造价管理站对该工程重新结算为395685.85元。是罗浮分公司单方的民事行为,并未得到博罗四建的认可,因此,罗浮分公司主张按建委造价站结算为准,没有事实和法律依据。因此,罗浮分公司要求博罗四建返还工程款245466.15元,证据不足,理由不充分,本院不予采纳。罗浮分公司在庭审辩论结束前增加诉讼请求,要求确认双方签订的《基建合同书》无效,但逾期不交纳增加的诉讼费,对增加的诉讼请求按自动撤诉处理。博罗四建认为罗浮分公司仍拖欠工程款本息8万多元,没有提起反诉,本院不予处理。据此,作出判决:驳回罗浮分公司的诉讼请求。 案件受理费6190元,由罗浮分公司负担。

  判决后,罗浮分公司不服原审判决,向本院上诉称:一、原审判决确定的案由错误,对本案定性不准。原审法院以拖欠工程款纠纷为案由对本案进行审理,属定性错误。二、原审法院以陈庆铭与本案有直接利害关系为由,追加陈庆铭为共同被告,但在实体处理时,却对陈庆铭的施工队挂靠博罗四建的客观事实不予认定,对基建合同书的效力问题也不置可否,属于认定事不清。三、陈庆铭事实上是挂靠四建公司承包工程,因此陈庆铭以四建公司的名义与罗浮分公司签订的基建合同书违反法律禁止性规定,应确认无效。为此,请求法院依法撤销博罗县人民法院(2001)博法经初字第120号民事判决书,确认上诉人与四建公司签订的基建合同书为无效合同,并判决重新对已建工程造价进行结算,由二被上诉人共同承担本案全部诉讼费用。

  被上诉人答辩表示服从原审判决。

  本院认为:本案当事人之间是因工程款结算问题而引起的纠纷,故本案应定为工程款结算纠纷。原审以拖欠工程款纠纷定性欠妥,应予纠正。罗浮分公司与博罗四建签订的《基建合同书》,是双方当事人的真实意思表示,内容并没有违反法律法规强制性规定,故应确认有效。履行合同期间,因罗浮分公司的建设资金无法到位,导致合同无法继续履行。后双方经协商均同意终止履行合同,并对博罗四建己建工程进行了结算,双方还在《土建工程(结)算汇总表》上签字、盖章,确认己建工程造价为 535079.53元。结算后,罗浮分公司还自愿与博罗四建签订了《还款计划》和《关于欠陈庆铭工程款的还款补充协议》,并按协议履行了偿付工程款的义务。因此,双方自行结算达成的结算协议应确认有效。[page]

  关于罗浮分公司与博罗四建结算的工程款没有经过建委造价部门核算是否合法的问题。参照广东省高级人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行规定》第17条“建设工程合同对工程款结算没有约定或虽有

  约定,但发包人与承包人自行结算达成的结算协议有效。属国家投资建设的重大工程,并由国家对工程款结算依法进行管理的除外“的规定,因本案所涉工程不属国家投资建设的重大工程,故罗浮分公司上诉认为本案的工程造价应委托造价管理部门重新结算的主张,缺乏法律依据,本院不予支持。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
是否没有借条的可以不承认?能通过审计予以理清吗,是否有刑事责任?
须利用证据链来认定事实 如银行汇款的记录 会计帐务记录 人证等来证明 挪用企业的资金可构成侵占罪
我村于1998年将村内一条水泥路的铺设工程承包给乙方施工。承包人一工程款没归还完为由向法院提起诉讼。
可直接以对方原结算单上的路面面积,比实际面积多出了167平米为由进行抗辩,要求减少工程款。
开发商将未支付工程款的商品房卖掉,开发商还没有经济能力,怎么办?
如果建设的房屋产权还没有转移,应该要求行使优先受偿权。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我一个朋友承包了一个工程,承包方拒付工程款,有没有权利看审计结果,如果打官司要准备一些什么材料?
您好!您的朋友是有权利看审计结果的,而且您的朋友可以以承包合同去起诉承包方。取证苦难的话,可以要求法院去调查取证。如有需要请联系我
拖欠工程款诉讼时效是多久,有哪些规定
起诉拖欠工程款的诉讼时效一般是三年,自拖欠之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害
工程承包人对工程款项应否承担连带责任
承包人对工程款一般不承担连带责任。经发包人同意转包拖欠工程款纠纷,实际施工人为原告、发包人为被告;未经发包人同意转包拖欠工程款纠纷,实际施工人为原告、承包人为被
建设工程合同无效的怎么处理,是如何规定的
建设工程合同无效的情况主要包括: 1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; 2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; 3、建设工程必
地方政府总是拖欠扶贫工程款。我该怎么办?
工程欠款的维权途径有:1、请求有关部门,尤其是请政府主管部门调解。2、到当地仲裁部门申请仲裁。3、到当地法院起诉。
异地拖欠工资怎么处理
异地拖欠工资怎么处理
拖欠工程款纠纷
安顺工程建设纠纷律师收费明细
工程合同纠纷律师的收费标准不同,具体是会根据案件的种类工作内容、工作时间、经济状况等由双方协商确定的,实行政府指导价和市场调节价。没有具体的数额,具体可咨询当地
查询《中国人民解放军工程建设管理条例》全文
你好,建议按主管部门要求处理
单位工程未经验收擅自使用,出现质量问题发包人自行承担,该要求在哪条法律里面有规定
通常施工合同中都会有类似实际使用即视为认可施工质量并接收工程的规定,你看看你们的施工合同中有没有类似规定
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询