买卖合同解除后的赔偿

更新时间:2019-07-19 03:50 找法网官方整理
导读:
2004年4月18日,Y公司与C公司签订了一份买卖合同,约定C公司向Y公司提供钢材,第一批340吨,每吨单价3380元至3650元不等,按实际发生量结算,每批品种单价需双方商议;Y公司应预付200万元,余款结构封顶一次付清;供方确保1100吨钢材供应,需方保证100天内结清余款。合同

  生活中的买卖合同发生争议就会联系到赔偿,那么买卖合同解除后的赔偿是怎么样的呢?找法小编整理出了相关的案例,供您参考。

  2004年4月18日,Y公司与C公司签订了一份买卖合同,约定C公司向Y公司提供钢材,第一批340吨,每吨单价3380元至3650元不等,按实际发生量结算,每批品种单价需双方商议;Y公司应预付200万元,余款结构封顶一次付清;供方确保1100吨钢材供应,需方保证100天内结清余款。合同签订后,Y公司向C公司预付200万元。C公司于4月至5月多次向Y公司提供钢材。C公司在供应595.4146吨(货款为1989484.29元)后,经Y公司多次催要,其拒绝供货。

  原告Y公司认为:由于C公司违约,经多次催要仍拒绝继续供货,造成我公司承包的工程停工一个月,损失30万元。故向法院提起诉讼,要求判令:解除双方签订的合同;C公司退还预付款10515.71元;C公司赔偿误工损失30万元。

  被告C公司辩称,合同约定在履行中每批钢材单价要经双方商议,但Y公司在商议过程中过分压低价格,致使我公司无法接受,故不能继续供货,合同不能履行的责任在于Y公司。现同意解除合同并退还该款,但Y公司的损失与我公司无关,不同意赔偿。

  诉讼中,Y公司提交三份证据证明自己的损失。1.建设工程施工合同,在该合同中Y公司系承包方的代理方,承建的工程造价二千余万元,开工日期2004年4月20日,竣工日期2005年6月13日;该合同的补充条款规定,如因承包人原因造成竣工工期延误,承包人支付发包人合同价款日万分之五作为违约金。2.建设方罚款通知书,内容为:Y公司承建的工程延误工期一个月,根据补充条款规定罚款30万元,待工程结算时结清。3.Y公司延误工期说明,内容为:我公司因C公司未按合同约定供应钢材,使工程延误。C公司在质证中未否认上述证据材料的真实性,但认为与本案无关联性。

  [法院审理概要]

  法院审理认为C公司与Y公司签订的买卖合同合法有效。C公司是本合同的代货方,负有供货义务。其提出的对方因要价过低导致其停止供货一节,应当提交证据予以证实。在C公司不提交证据及Y公司否认情况下,不能确认该事实的存在。在C公司未按照合同约定的数量向Y公司提供钢材是违约行为,应当承担违约责任。现Y公司要求解除双方买卖合同,C公司也表示同意,该合同应解除。合同解除后,双方应以确定的交货数量及相应货款为依据进行计算,货款相互抵折后,由C公司向Y公司退回多收的货款。Y公司要求C公司退款的诉讼请求依法有据,法院予以支持。但Y公司要求赔偿30万元损失的诉讼请求,由于发生损失的证据不足,法院不能支持。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
商品房买卖合同解除借款合同解除
您好!请问是什么原因要解除?如果没有合理的理由,可能会需要支付违约金
买卖合同 解除权 解除理由
买卖合同的解除有以下几种方式: 1、协议解除。当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件,解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。 2、
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
解除商品房买卖合同解除赔偿溢价
解除房产买卖合同方法如下: 1、单方解除,是指解除权人行使解除权将合同解除的行为。它不必经过对方当事人的同意,只要解除权人将解除合同的意思表示直接通知对方,或经
买卖合同 解除 利息 损失
具体分为约定解除和法定解除。 1、约定解除:当与对方签订的买卖合同中约定符合法律规定的合同解除的情形出现时,房屋买卖合同解除。您可以以通知等方式告知对方解
法院解除买卖合同
以生效判决时间为准。
解除房屋买卖合同
如果对方的隐瞒导致合同目的无法实现的,可以要求解除合同。
合同被解除如何赔偿
合同被解除如何赔偿
解除合同赔偿
买卖合同解除协议
可以直接委托律师起草代书
我在网上买了一样东西,我退回后商家拒绝了,会怎么样
关于网络购物,1、买到的东西出了问题,首先,平心静气地和商家说明情况,明确东西出了问题是谁的责任。2、明确责任后,若是商家的责任,则和商家商量补偿的方式和价值。
爸爸妈妈离婚了,但我的抚养权在妈妈手里
你好,可以起诉要求变更抚养权的
福建省三明市明溪县交通违章可以去哪里处理,是如何规定的
违章处理地点:违章地交警部门或车辆登记地交警部门。
成都一环内拆迁赔偿标准是多少
成都拆迁补偿标准明细如下:1、房屋补偿费。用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算;2、周转补偿费。用于补偿被拆迁房
苏州市标准房屋租赁合同书的内容规范是怎样的?
法律分析:房屋租赁合同模板的内容是首先应当写明租赁双方当事人的姓名等具体信息;其次,写明房屋基本情况、房屋用途、租赁期限以及租金的支付方式等;写明双方享有的权利
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询