发包方单方毁约应承担违约责任

更新时间:2019-07-18 23:28 找法网官方整理
导读:
1983年9月,双方签订的建设工程承包合同规定:承包方为发包方承担6台400立方米煤气罐检查返修的任务,工期六个月,10月开工,合计工程费42万元。临近开工时,因煤气罐仍在运行中,施工条件不具备,承包方同意发包方的提议将开工日期变更至1984年7月动工。经发包方许可,承包方着

  1983年9月,双方签订的建设工程承包合同规定:承包方为发包方承担6台400立方米煤气罐检查返修的任务,工期六个月,10月开工,合计工程费42万元。临近开工时,因煤气罐仍在运行中,施工条件不具备,承包方同意发包方的提议将开工日期变更至1984年7月动工。经发包方许可,承包方着手从本公司基地调集施工机械和人员如期进入施工现场,搭设脚手架,装配排残液管线。工程进展约两个月时,发包方以竣工期无保证和工程质量差为由,同承包方先是协商提前竣工期,继而洽谈解除合同问题,承包方未同意。接着,发包方正式发文通知:“本公司决定解除合同,望予以谅解和支持”。同时,限期让承包方拆除脚手架,迫使承包方无法施工,导致原合同无法履行。为此,承包方向法院起诉,要求发包方继续履行合同并赔偿实际损失25万余元。

  法院审理中,发包方认为:承包方投入施工现场的人员少,素质差,不可能保证工程任务如期完成和保证工程质量,因而不得不将同一工程包给第三方。承包方认为:他们是根据工程的进展有计划地调集和加强施工力量,足以保证工程如期完成;对方在工程完工前即断言工程质量不可靠,缺乏根据。

  法院收集了有关本案的证据,分析了双方的陈述,研究了与此案有关的法律的规定认为:这份建设工程承包合同是经双方协商同意签订的有效合同,应受到法律保护,发包方未经对方同意擅自解除合同,是单方毁约行为,应负违约责任

  经法院调解,双方自愿达成协议;承包合同尚未履行部分由发包方负担终止执行的责任,由发包方赔偿承包方工程款、工程器材费和赔偿金等共16万元。

  人民法院对此案的处理是正确的,理由是:

  一、这份合同经双方协商订立,内容合法,条款齐全,责任明确,是有效的经济合同。承包方已按合同履行其义务,发包方在未取得对方同意的情况下,以无根据的所谓理由阻碍施工,并单方解除合同,属于违约行为,应承担违约责任。

  二、《中华人民共和国经济合同法》第三十九条规定,发包方“未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,除工程日期顺延外,还应偿付承包方因此造成停工、窝工的实际损失”。“工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压的损失和实际费用。”法院判定发包方赔偿承包方有关损失和费用16万元,符合法律规定。

  三、考虑到此案实际情况,继续履行合同已有困难,同意终止合同的履行。但造成合同终止履行的原因在于发包方,因而是应由发包方承担终止合同履行的责任。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
签订合同后单方面违约。你应该承担什么责任?
你好,对于合同违约,责任承担问题,一般来说,违约方需要承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,交付了定金或者合同内容约定了违约金的还需要承担定金责任和
发包人违约应承担的违约责任,签了工程合同但发包人违约了,发包人要承担什么违约责任?
法律分析:发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承
甲方单方面违约,违约金额是多少
单方面违约应当支付的违约金主要根据当事人之间的约定确定,不能过高或过低。当事人可以在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
单方面解约的后果应该承担责任吗?
你好,需要按照合同或协议约定处理,当事人一方不履行约定义务 ,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履
单方面违约复什么责任
单方违约的违约方应当承担相应的违约责任。 根据2021年实施的《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,
我在软件上找工作。后来他和我签了合同,他们会承担所有的学习费用。让我填写自己的信息。
1、首先可以与培训机构经营者协商解决,尽量能协商处理。协商不成的受害方可以请求当地消费者协会进行调解,或者向当地有关行政部门申诉、向教育部门投诉。2、情况严重的
退货不小心点了售后撤销怎么办?怎样申请退款?
你好,购物时请保存好相关的凭证信息,商品出现问题时凭证信息成为是否能退款的依据。
途中撞到别人的车赔偿1500,老板应该承担多少责任。
您好,交通事故发生后,责任认定一般以交通事故责任认定书为准,交警会给交通事故责任认定书,对责任认定有异议,不服的,可以向上级交警部门申请复核,重新作出责任划分,
我买了一双鞋子,但是现在已经快一个月了。发现产品质量有问题,可退货
你好!如双方协商不成,可向消费者协会投诉或者通过诉讼途径解决
你好!可以咨询一下上次的事情吗
您好,具体是什么问题呢
小孩子上厕所,脚指头摔二个骨折。买了意外险,意外险怎么赔付?
保险事故发生后,投保人、保险人或受益人首先要立即止险报案,然后提出索赔请求。
我儿子手被打骨折了,在医院住二十多天了,派出所一直拖着不处理怎么办
被打伤了处理如下:及时拨打110报警电话,配合警方核实伤情等级和确认是否涉嫌行政或刑事法律责任;拨打120急救电话,及时处理伤口;保留证据做好民事索赔的法律准备
女方婚前带有一子,离婚男方有没有补偿
在家带孩子离婚后有补偿。一方因抚育子女、照料老人、协助另一方工作等付出较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当予以补偿。《民法典》第一千零八十七条离婚
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询