北京市房屋装修施工合同下载【北京市政府2010年Word版】

更新时间:2019-06-26 02:29 找法网官方整理
导读:
北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同(2010版)根据京国土房管房字[2001]767号文规定,本合同文本(甲种本)适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的,已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装;按传统作法

北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同(2010版)

 根据京国土房管房字[2001]767号文规定,本合同文本(甲种本)适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的,已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装;按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等,以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程,但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。

第一部分 协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:____________________________________________
  工程地点:____________________________________________
  资金来源:____________________________________________
  工程内容及性质:______________________________________
  工程立项批准文号:____________________________________
  群体工程应附承包人承揽工程项日一览表(附件一)
  二、工程承包范围及方式
  承包范围:

? 承包方式:

  三、合同工期
  开工日期: 竣工日期:
  合同工期总日历天数: 天。
  四、质量标准
  工程质量标准
  五、合同价款
? ¥ 元
金额大写: 元(人民币)
  六、合同文件的组成
  本合同组成文件包括:
  ( )本合同协议书
  ( )中标通知书
  ( )投标书及其附件
 ?( )本合同合同条款
 ?( )标准、规范及有关技术文件
? ( )图纸及作法说明
 ?( )工程量清单
 ?( )工程报价单或预算书
? 双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间: 年 月 日
? 合同订立地点:
? 双方约定本合同自 生效。
??发包人:(公章) 承包人:(公章)
  住所: 住所:
  法定代表人: 法定代表人:
  委托代理人: 委托代理人:
  电话: 电话:
  传真: 传真:
  开户银行: 开户银行:
  账号: 账号:
  邮政编码: 邮政编码:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... 下一页 >>

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
家庭装修施工合同装修范本
根据具体情况处理
装修施工合同消防施工合同纠纷如何起诉?
装修合同纠纷起诉需要写起诉状,在确定管辖后,将起草的起诉状和准备好的证据材料提交法院或仲裁。起诉状一般包含以下四个部分:第一,原、被告的身份信息。第二,具体的诉
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
简单装修施工合同 样本
合同由四部分组成:首部、正文、尾部、附件。 合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款: (一)当事人的名称或者姓名和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质
作为装修业主方,于施工方已签订装修合同,施工方考虑装修效果问题未能继续履行施工合同
房屋装修合同需要注意以下几点: 第一,合同双方当事人的基本信息情况; 第二,装修的具体面积,位置; 第三,装修费用的数额,以及给付的方式,时间; 第四,合同违约
装修施工合同解除
定金一般是不能退的
装修施工合同
最好协商解决。如果不能,只能找出对方违约的证据。
解出装修施工合同
你好,合同内容?
装修施工合同
请详细说明你想咨询的问题
二次刑事拘留的条件是什么,法律有哪些规定
刑事拘留 必须同时具备两个条件: 其一,拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人,重大嫌疑分子是指有 证据 证明具有重大犯罪嫌疑的人。
建设工程不签合同怎么办
建设工程不签合同怎么办
建设工程合同知识
和一辆正常行驶的电瓶车相撞。伤势很严重。对方是脑出血。我的朋友还需要赔偿对方的钱吗?
法律分析:需要赔偿对方的损失。应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。法律依据:《中华人民共和
抄小说会费380付了款,退不了怎么办
你交了代理费,然后中途又不想找对方做,这要看你们签的委托协议如何约定。因为这个是双方自愿签的代理协议,不能说一方违约就可以直接退款的,的协议具体情况具体分析。一
你好!我的农田被石油管道泄漏污染了!询问一下
法律规定,造成环境污染危害的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。赔偿责任和赔偿金额的纠纷,可以根据当事人的请求,由环境保护行政主管部门或者
我的个人信息被社区工作人员透露该怎么办
法律分析:个人信息在被泄露之后,可以向互联网管理部门、工商部门等行业管理部门和相关机构投诉举报。如果有明确的侵权人,可以依据相关的法律规定要求侵权人赔礼道歉、消
我车子货款被骗了
首先保留相关证据,能证明你是被骗了的所有材料。如果金额低于两千,联系支付宝客服,提供材料向客服申诉。如果金额超过两千,可以选择报警处理,配合警方取证。不过,如果
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询