自建房施工承包合同范本

更新时间:2017-10-26 10:50 找法网官方整理
导读:
施工合同即建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。以下是小编整理的自建房施工承包合同,欢迎参考阅读。

  自建房施工承包合同范文一

  甲方:

  乙方:

  甲方将位于××县××镇××路的自住用房的建房施工工程承包给乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商,为了明确甲、乙双方的责任,保证如质如量按期完成该工程,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

  一、工程施工范围及工期:乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工(如发生变更,双方协商)主要包括:自基脚面起,上至屋面的全部砖混砌体。水泥立柱、横梁、圈梁、卫生间、阳台、厨房、屋面等整体现浇,全部门、窗、孔洞预留,木工负责搭架、装模板等工程。

  工程期限从 年 月 日至 年 月 日完工。乙方应按时施工,如期完工。

  二、承包方式:此次建房的施工承包方式为乙方包工的形式。具体如下:1、由乙方按照图纸的要求统筹计划安排甲方进行购买所需的建筑材料,并按照图纸的式样进行施工;2、乙方负责召集建筑施工人员,并组织、管理、指挥

  工人施工,乙方施工人员的生活由乙方自理,乙方及其施工人员与甲方不存在雇佣关系。3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸,乙方按甲方提供的图纸修建。施工所有的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器切割机等)并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。

  三、施工质量要求:1、乙方照图进行施工,甲方按要求验收工程质量;2、楼层高度以图纸为准。圈梁和挑梁、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。在砌筑及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角。3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏,如出现渗漏视为不合格,甲方有权要求返工并赔偿损失,全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。

  四、施工安全要求:乙方在施工过程中,全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装臵。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查。违规操作导致的一切事故与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。

  五、工程造价:泥工 元/m,木工 元/m,面积按实际工程面积计算。房屋竣工后,经检查屋面、厨房、厕所通过试水后没有渗漏,墙体楼面没有任何异常验收后付清。

  六、本合同自签订之日起生效,一经签字即具有法律效力。合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

  自建房施工承包合同范文二

  甲方姓名:

  住址:

  乙方姓名: 住址: 电话: 身份证号:

  甲方将_____________________自住用房的建房施工工程承包乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

  一、工程施工范围:

  见图纸,(如发生变更,双方协商)主要包括:

  1、下自基脚面起,上至屋面的全部砖混砌体,下至四楼部分钢筋混凝土横梁现浇,屋顶百纳斯瓦结构,总建筑面积为 平方米,单价为 ,总价 元。

  2、一、二层楼水泥立柱、横梁、圈梁及四楼圈梁及楼顶找平后盖瓦,卫生间前后、阳台、厨房等整体现浇,钢筋为双向φ10(a)

  3、全部门、窗、柜和下水管、电话、电视空调、屋顶阁楼通风孔洞预留好;

  4、顶层圈梁带檐沟及梁下面风层带造型等。

  二、承包方式:

  此次建房的施工承包方式为乙方包工(包括砖工、杠工、杂工)包料的大包形式:

  1、由乙方统筹安排和材料要求自行进料,照图纸要求的尺寸,式样进行施工,甲方负责监督工程进度的施工质量(包括工程质量和用材质量);

  2、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工,乙方施工人员的生活由乙方自理,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系,乙方施工人员就餐,烟和“过午”等均自理,甲方在开始动工和竣工之日安排用餐。

  3、甲方负责提供相应的建房屋有效图纸,乙方按甲方提供的图纸修建。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊顶制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等)并负峡安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方承担。

  三、施工要求:

  1、乙方照图纸进行施工,甲方按要求验收工程质量;

  2、楼层高度以桂开的为准,洗手间、厨房、前后阳台从楼下到顶上都打现浇。钢筋为双向φ10(a)圈梁和挑、浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等。更不能出现钢筋外漏现象。四层楼顶盖瓦、缩大栋,在砌砖及浇注圈梁过程中,乙方施工时要保证质量,外墙砌墙全是24墙,墙面要平整、房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与下一层墙偏差不能大于10毫米,砌窗洞口时一定要吊砣,长宽高、上下左右要对称,否则,甲方有权要求予以返工,墙体全部采用混合砂浆,“三顺一丁”砌墙,可铺满灰浆,但不得“”齐缝。

  3、厨房、厕所、屋面不得有丝毫渗漏,如出现渗漏视为不合格,甲方有权要求返工并赔偿损失,全部钢筋混凝土部位均要求使用震动机捣实。

  4、屋顶坡度合理,水料排布均匀,密度间距50厘米,木料尾径不得少于10公分,水路畅通,造型美观大方。

  5、所有的墙体墙角,屋顶天沟该打平水的地方都要打平水。

  6、在完工后如出现墙体歪斜,墙体滑移,尺寸形状不合要求,现浇混凝土未达标等质量问题,乙方负责无偿返工,并赔偿甲方的其他损失。

  7、乙方在合同签订日起70个工作日之内完成整个工程施工任务,延期一天按工程总量以每平方米0.2扣除,乙方拖延期45天以上,甲方有权即刻解除合同,另行委托他人施工。

  四、注意文明安全(含建筑施工安全和安全用电等)施工

  1、乙方在施工过程中,全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地安装一切必要的安全防护装置。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查。进入施工工地现场,掌门师傅应负责一切安全,监督一切安全操作要领,违规操作导致的一切事故与甲方无关,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。

  五、付款方式及时间

  甲方在施工前三天,预付首期工程款人民币 元,二期工程款在第二层楼下板和现浇后预付人民币 元,三期工程款在三层楼下板和现浇后预付人民币 元,四期工程款在盖瓦前预付人民币 万元,预留 元质量保证金,其余在验收后付清。质量保证金在房屋竣工6个月后,经检查屋面、厨房、厕所通过试水后没有渗漏,墙体楼面没有任何导常,予以付清。

  六、工程期限:农历2010年 月 日至2010年 月 日完工,乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,按工程总量以每平方米0.2元扣除。乙方如拖延45天以上,甲方有权即刻解除施工合同,另行委托他人施工。

  七、建筑材料要求

  1、钢材:“双菱”牌涟钢,型号详见图纸。

  2、木材:新的通条中径在φ 的杉木,栋梁、通条中径在φ 的杉木。

  3、瓦:百纳斯琉璃瓦。

  4、水泥:建新水泥厂生产的水泥。

  5、砖、强度达标的实心机砖。

  6、现浇:要求按图纸规定和省标规定的钢筋和厚度进行现浇。

  7、混凝土:水泥、沙子、卵石、水按比例搅拌均匀,强度标号要达到规定标准。

  8、檐皮厚度在1×1.0公分以上的杉片。

  9、板:二、三、四楼全部盖质量合格的手模板。

  七、本合同自签订之日起生效,一经签字即具有法律效力,甲乙双方如发生纠纷先自协商解决,如协商无效将按照《中华人民共和国合同法》交由司法部门处理。

  八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,另附图纸一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程承包合同范本
关系到权利和义务,尽可能避免纠纷,建议到律所由律师代书。
山林承包合同范本
委托律师代写。
工程发包合同范本
还是聘请律师起草稳妥
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我是搞建筑的,我想要一个建筑工程承包合同范本
自己去百度上查,律师代拟不是免费的
建设工程合同分类的标准
建设工程合同分类的标准
建筑工程施工合同范本
建设工程合同怎么分类
建设工程合同怎么分类
建筑工程施工合同范本
建筑施工合同专用条款最新版
建筑施工合同专用条款最新版
建筑工程施工合同范本
我被骗了,立案后我会收到通知吗?
你好建议及时报警配合警方调查取证争取早日破案
我租了一套合租的房子,公共区域有中介的东西,所以他们的中介可以放在公共区域
关于房屋中介纠纷,根据中介服务合同的约定是仲裁还是诉讼,然后在选择有约定从约定,约定限于合同签订地、被告所在地、合同履行地、标的物所在地、原告所在地。
施工工程合同范本
施工工程合同范本
建筑工程施工合同范本
诽谤别人,造谣别人最多能做什么
这种事情,需要提起刑事自诉的
建筑施工合同范本2022
建筑施工合同范本2022
建筑工程施工合同范本
东莞挪用公款罪请律师费用多少钱
挪用公款罪的立案标准:挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在5千元至1万元以上的;或者数额在1万元至3万元以上,进行营利活动或者超过3个月未还的。量刑标准:数
防水工程施工承包合同范本
防水工程施工承包合同范本
建筑工程施工合同范本
周六福今天买了项链,链子长了明天能给换款么
质量问题可以和卖家协商换货或者退货,如果是要退款的,需要申请退款退货,不能直接申请仅退款。如果协商不成建议可以拨打消费者热线反馈。法律依据:《中华人民共和国民法
达州倒卖文物罪请律师需要多少钱
法律分析:倒卖文物罪量刑具体细分的标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。倒卖文物罪,是指以牟利为目的
永川区非法狩猎罪请一个律师需要多少钱
法律分析:非法狩猎罪的量刑标准是3年以下有期徒刑。非法狩猎主要是指行为人违反了我国的狩猎规定,在禁止狩猎区、禁止狩猎期或者使用了禁止使用的工具和方法进行狩猎,野