找法网
建筑工程纠纷

施工协议书范本

11,424
45

当接到工程,为了明确双方权利和义务时,就会签订施工协议书,以下就是最新的施工协议书范本,和小编一起来了解一下吧!

  施工协议书

  发包人(甲方):______________________________________

  承包人(乙方):______________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:______________________________________

  工程地点:______________________________________

  工程内容:______________________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:______________________________

  资金来源:______________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:______________________________________

  三、合同工期

  开工日期:______________________________________

  竣工日期:______________________________________

  合同工期总日历天数____________天。

  四、质量标准

  工程质量标准:__________________________________

  五、合同价款

  金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、本合同一式两份,其中甲方、乙方各执一份。

  甲方: 乙方:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
 

推荐阅读
专业站首席律师
最新解决方案
最新文章
  • 工程施工合同补充协议怎么写

    建筑工程一般建筑工期会达到一年,二年甚至更长,由于中间不可控的情况出现,工程有关方面会有改变,最开始签定的合同不能满足要求,我们就要对新的变化情况进行补充,这时就要签定建筑工程施工合同补充协议。那么这个协议包含哪些内容呢? 阅读全文

  • 防水工程施工承包合同范本

    建筑防水施工合同是为了保证施工单位和承包单位之间的权益和义务,确保建筑防水施工的正常进行,为了工程的安全、进度。双方在公平、自愿的情况下签订的合同。建筑防水施工合同具有法律效益,在遇到纠纷时要是双方协商不一致时可以通过法律程序解决。 阅读全文

  • 建筑工程施工合同纠纷判决书范本

    每一个建设施工都是一笔不小的金额支出,所以当工程施工合同出现纠纷时大多数人会选择采取诉讼的手段解决问题。当起诉到法院后,法官会对此做出判决。那么建筑工程施工合同纠纷判决书范本又是怎样的呢? 阅读全文

  • 解除建筑工程施工合同协议书范本

    双方有订立合同的时候,那么肯定就会有解除合同的时候,签订合同的时候需要签订一份协议书,那么解除合同的时候也是需要一份解除协议的,那么解除建筑工程施工合同协议书应该怎么写呢? 阅读全文

  • 终止建设工程施工合同协议书范本

    在进行施工建设的过程中,由于种种原因使得工程建筑不能顺利的进行或者如期的完工,需要解除双方的利益并解除双方间的关系这就要签订终止建设工程施工合同协议书。而虽然各个公司的具体情况不同,但终止建设工程施工合同协议书大致上还是一样的,这里给大家准备了一份非常实用基础的终止建设工程施工合同协议书范本。 阅读全文

小法在线

小法在线

400-676-8333

(周一至周五8:30 - 18:00)

微信扫一扫,关注找法网

微信扫一扫,关注找法网