建筑工程合同双方责任怎么写

更新时间:2020-02-20 17:19 找法网官方整理
导读:
不论是什么类型的合同都需要写明责任的承担,不过在建筑工程合同当中双方当事人需要承担的责任都不少,例如承包方的施工准备、物资准备责任等。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于建筑工程合同双方责任怎么写的相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、建筑工程合同双方责任怎么写

  1、承包方的责任认定和承担

  (1)施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。

  (2)物资准备责任。按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理。

  (3)及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。

  (4)工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的,承包方应负责无偿修理或返工,由此造成工程逾期交付的,应支付逾期违约金。

  (5)工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备,承包方在交工前应负责保管,并清理好场地。

  (6)工程交付责任。承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。

  (7)竣工验收责任。承包方应按照有关规定提出竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。

  (8)工程保修责任。在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责无偿修理。

  (9)防止损失扩大责任。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大;承包人没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。

  (10)共同责任。共同承包单位、总分包单位、工程监理单位与承包方的连带责任

建筑工程合同双方责任怎么写

  2、发包方的责任认定和承担

  (1)办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。

  (2)工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

  (3)三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路,拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。

  (4)物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。

  (5)经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算,不按合同规定时间拨付工程款,应支付逾期付款违约金。

  (6)技术保证责任。发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按照合同规定的时间和份数交付给承包方。

  (7)施工监督责任。发包方应派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证、解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。

  (8)误工赔偿责任。发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的,应承担赔偿责任。

  发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的,承包人可顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。

  承包人对发包人逾期支付工程进度款无异议并继续施工的,在发生纠纷后,承包人要求对方承担违约责任的,不予支持。

  (9)验收结算责任。发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算,负责组织工程竣工验收。逾期组织验收和办理竣工结算,应承担相应的违约责任。

  隐蔽工程经双方验收认可后,承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失的,发包人应承担相应的过错责任;若设计单位和监理单位亦有过错的,应按过错大小各自承担相应的责任。

  工程竣工后,合同约定的验收期限届满,发包人拒绝验收的,承包人可单方与有关部门组织验收,验收费用由双方对半承担。因发包人拒绝提供验收资料、文件,导致无法进行验收的,视为发包人对工程已验收合格。

  (10)发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建筑工程承包合同的,应对无效合同承担相应的过错责任。

  (11)发包人与承包人签订建筑工程承包合同后又毁约的,应赔偿承包人由此而造成的损失,该损失应当包括承包人履行建筑工程承包合同后可以获得的利益。

  (12)工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其他问题,质量承包人除对工程的主体结构和地基基础工程的质量承担责任外,由发包方承担责任。

  二、建筑工程合同的基本原则

  (1)当事人法律地位平等原则

  (2)合同自愿原则

  (3)公平原则

  (4)诚实信用原则;

  (5)遵守法律和维护道德原则;

  (6)合同对当事人具有法律约束力的原则。

  三、建筑工程合同责任的法律依据

  《合同法》

  第二百八十三条 发包人违约责任

  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百八十四条 发包人原因致工程停建、缓建的责任

  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  根据法律规定可以得知,建筑工程合同双方责任主要包括发包方与承包方的责任内容,因此建筑工程合同责任承担主要写明责任的认定。以上便是找法网小编为您带来的关于建筑工程合同双方责任怎么写的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 158615
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程合同应怎样写
本律师可以代为拟定。
建筑工程合同怎么一写
你好,可以到办公室书写。
责任归属合同怎么写
根据你的描述,该合同违反法律禁止性规定无效,如一旦出事,你可能承担责任
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
没有结婚证办婚礼,彩礼和三金都要退
您好,我国法律规定退还彩礼的情形有三种:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。建议详
前面的出租车突然停在路中间,谁负责电动车撞到出租车的尾部?
在发生交通事故之后,交管部门会根据双方当事人及其违章行为在事故中的作用,来对当事人进行责任认定。
乱发他人隐私的照片违反了什么法律?
要看发的什么照片?影响如何
建筑工程合同不履行怎么办
建筑工程合同不履行怎么办
建筑工程合同纠纷
重组家庭女方婚前育有两个孩子,再婚后又生育两胎,再婚男方婚前无生育,现在他们的孩子是几胎
法律分析:只要符合法定再生育条件的就行,对于再婚家庭,如果在再婚前各生育过一个孩子的,再婚后仍可以再生育一个子女。重新组合的家庭算新的家庭,生下的第一个孩子算一
建筑备案合同是什么意思
建筑备案合同是什么意思
建筑工程合同纠纷
就是我在手机上报名了一个那个平面全能大师设计班我没有交费因为那个客服说每个月开通每个月的交然后叫我填
培训机构退费纠纷通过消费者协会来解决,也可以向有关行政部门投诉,向法院起诉等方式来解决。使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务,损害消费者合法权益的,消费
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询