工程合同工期顺延情形

更新时间:2017-05-08 11:11 找法网官方整理
导读:
生活中,修建的楼盘、桥梁等等,都可以被称之为工程。而在承包工程的时候往往会签订一份工程合同,对工程的价款、质量以及工期等作出协商约定。但是工程工期确定之后,还是会因为一些特殊原因而顺延的。究竟工程合同工期顺延的情形有哪些?我们一起在下文中进行了解。

  1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。

  2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。

  3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

  4、发包人未按合同约定支付工程款的。

  5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

  6、设计变更,导致工程量增加的。

  7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

  8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。

  9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

  10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。

  11、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。

  12、非承包人原因而发包人要求停工的。

  13、非承包人原因而监理单位指令停工的。

  14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收,且验收结合格的。

  15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。

  16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议,承包人为避免损失扩大暂停施工,但最终确定已完成工程质量合格的。

  17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题,相关第三人影响承包人正常施工的。

  18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。

  19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。

  20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。

  发生这些情况下,理论上来说均可以要求顺延工期。当然在实践能否顺延工期、顺延工期后能否在法律上得到支持、能否据此进行索赔(工期延误与索赔是相应关联一对概念)还是一个非常复杂的问题。因为一方面需要具体问题具体应对,另一方面工期的顺延还涉及顺延程序、证据固定、索赔权利的主张等系列的问题。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 195179
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
无施工工期合同
你好,可以申请解除合同,
工期索赔按合同工期还是施组工期
你好,工期索赔应当以合同工期为准。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工合同一般几份
施工合同一般几份
建筑工程施工合同
今年55岁,社保还差两年就可以一次性缴纳
你好,国家法律规定可以在退休时办理一次性补缴其15年,去当地社保部门办理即可
施工合同有预付款吗
施工合同有预付款吗
建筑工程施工合同
我的妻子被别人欺骗了。你能报警吗?
你有他身份证号码吗?还有什么证据?要起诉
施工合同付款方式怎么写
施工合同付款方式怎么写
建筑工程施工合同
但是我不想这么做。我不仅不给我工资,我没有劳动合同,不知道该怎么办
劳动者可以向当地劳动监察部门投诉,或申请劳动仲裁解决。
自然人可以签订施工合同吗
自然人可以签订施工合同吗
建筑工程施工合同
占用消防通道怎么投诉
占用消防通道是属于犯法行为,打电话到当地的消防大队投诉,消防大队会立马来处理的。法律依据:《中华人民共和国消防法》第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责
施工合同终止协议书范本
施工合同终止协议书范本
建筑工程施工合同
莆田征地起诉程序是什么
民事起诉流程如下:(1)、起诉准备,主要是收集与案件有关的证据和写起诉书;(2)、向法院起诉。起诉前要确定法院管辖权,然后提交准备好的起诉书和证据;(3)、法院
榆林修建房子可以怎么给安置费
一般由开发商交纳安置房房产测量费。房屋建设竣工后,建设单位要向专业测绘机构提出服务请求,做一份完备的测绘报告,递交给房屋管理部门,提供测绘成果的服务费由提出请求
丰台区咨询律师怎么收费
【法律分析】律师费在各地的收费标准都不一样,由当地的价格主管部门会同同级司法行政部门制定;律师收费考虑以下主要因素:1、耗费的工作时间;2、法律事务的难易程度;
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询