工程延期的申报与审批程序

更新时间:2018-05-03 11:18 找法网官方整理
导读:
当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时,项目监理机构应予以受理。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。那么,工程延期的审批是怎样的呢?找法网小编现在就带大家来认识一下相关的内容。

  工程延期的申报与审批程序为:

  1、工程延期与工程延误的区别

  (1)工程延期

  承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

  (2)工程延误

  损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

  2、工程延期的申报与审批

  (1)申报工程延期的条件

  ①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

  ②合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的;

  ③离检查及不利的外界条件等;

  ④异常恶劣的气候条件;

  ⑤由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

  ⑥除承包单位自身以外的其他任何原因。

  (2)工程延期的审批程序

  ①当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

  ②承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

  ③监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

  ④当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

  ⑤监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

  ⑥临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

  ⑦待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

  ⑧监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

  ⑨如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

  ⑩监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

  3、工程延期的审批原则

  监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

  (1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

  (2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

  (3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

  (4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

  由上文可知,申报工程延期的条件,合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,离检查及不利的外界条件等。审批程序为当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)等,总共有10个步骤。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 172585
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
规划审批程序
可以看政策的,你描述的不是很清楚,建议带上证据材料当面咨询,如果需要贵阳律师帮助,可以联系我
新农村建设申报审批至开工流程
你好,建议咨询当地政府。,没有统一规定,各地政策有所不同。
三级建筑企业资质申报程序
建议询问相关的主管部门
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程竣工验收的程序
向建设主管部门进行了解。
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
假如家里突然有急事说要离职,用人单位不给工资怎么办?
用人单位拖欠或克扣工资的,劳动者可以向劳动监察大队投诉或者直接申请劳动仲裁维权。
退休教师每月的医疗保险金是多少?
教师的退休金需要看具体的情况,各地标准不一。教师的退休金待遇计发标准=退休时上年度全省在岗职工月平均工资×(1+本人平均缴费指数)÷2×累计缴费年限×1%+退休
和15岁的女孩发生性关系是违法的
您好,具体情况是怎样的
你好,被物业公司起诉如何写答辩状
起诉物业公司的流程如下:1、调查取证。首先要由一个或几个人做好拍照、录像工作,在拍照和录像过程中,一定要将物业公司的名称或人员等相关的内容拍进或录入。为了证明物
为什么开老板自己的车他合同上还要司机交押金了
你好,你可以通过其他途径获取证据
你好,我朋友被派出所带走了十几个小时,联系不上,怎么可以联系上
派出所的警察把人带走配合调查如果是传唤或拘传,一般不超过十二小时就能放人;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,不超过二十四小时就能放人。法律依据:《刑
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询