随着我国经济的高速发展,人民生活水平逐渐提高,对于法律法规的要求也需要更加健全。面对这种现象,我国对法律法规做出了更加完善的修改与规定。那么呢?针对&的问题,找法网小编收集整理了相关信息,提供给大家参考,欢迎大家的阅读!

一、工程劳务分包合同的格式

  编号:______________
  发包人:_____________________________________
  承包人:_____________________________________
  分包工程名称:_______________________________
  施工地址:____________________________区(县)
  发包人(全称):________________________________
  承包人(全称):________________________________
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用原则双方建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同
  第一条 工程概况及承包工作内容
  1.1 工程名称:______________________________________________
  1.2 工程概况:______________________________________________
  1.3 分包工作内容:__________________________________________
  范围包括:__________________________________________________
  1.4 工程监理单位(全称):________________________________
  第二条 作业人员
  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
  第三条 合同工期
  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
  第四条 合同价款
  4.1 合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?
  4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
  ()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
  ()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
  ①定额工资单价为:
  瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
  砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
  水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
  ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
  ③分项工程承包:
  外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
  水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
  内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________. ?
  4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??
  4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
  4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
  第五条 合同价款的结算和支付
  5.1 结算、决算资料:
  5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书
  5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书
  5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
  5.2 合同价款的结算和决算:
  5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续
  5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
  5.3 合同价款的支付:
  5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
  5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
  5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
  5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票汇票交付给承包人指定的人员。
  第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
  6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
  6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
  6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
  6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
  6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
  第七条 工程质量、验收与保修
  7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
  7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
  7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
  7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
  第八条 工期延误
  8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
  a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
  b.设计变更和工程量增加;
  c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
  d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
  e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
  f.发包人同意工期顺延的其他情况。
  8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
  8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
  第九条 文明施工
  9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
  9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
  9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
  第十条 材料机具供应
  10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
  承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
  10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
  10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
  10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
  第十一条 文物保护
  对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
  第十二条 发包人的权利及义务
  12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
  12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
  12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务
  12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
  12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划
  12.6 负责本工程中各工种工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
  12.7 负责组织工程的验收工作。
  12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
  第十三条 承包人的权利和义务
  13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
  13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件
  13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
  13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
  13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
  13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
  13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
  第十四条 违约责任
  14.1 发包人违约责任
  14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同
  14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
  14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
  14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任
  14.2 承包人违约责任
  14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
  14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
  14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
  第十五条 合同争议的解决
  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
  1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
  2.向___________人民法院起诉。
  第十六条 合同的生效与终止
  本合同经双方法定代表人委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
  第十七条
  本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
  第十八条
  本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力
  在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

工程劳务分包合同的格式是怎么样的

以上就是找法网小编为大家整理的工程劳务分包合同的格式的相关内容,希望对大家会有帮助。我国经济的增长,促使了法律法规的健全,从而保障了人民生活的质量。要是您对我国法律法规存在有疑惑,欢迎您进入找法网进行法律知识的咨询。选择我们,您们的权益将会更有保障!

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

相关问答

  • Q怎么写劳务派遣工合同?格式是怎样的?

    A你好,要写劳务派遣合同,您可以按照下面这个格式来写。  劳务输入单位(甲方):_________________   电话:_________________________________   地址:_________________________________   劳务派遣单位(乙方):_________________   电话:_________________________________   地址:_________________________________   户名:_________________________________   开户行:_______________________________   帐号:_________________________________   甲乙双方经过平等协商,建立劳务派遣合作关系,乙方根据甲方要求向甲方派遣劳务人员,甲方根据生产工作需要安排劳务人员的工作。现就有关问题签订本合同:   一、劳务人员的数量、条件、派遣期、试用期和提供劳务的方式   乙方按照甲方要求从_______年_______月_______日起派遣_______名劳务人员到甲方工作,甲方安排劳务人员的具体工作,并向乙方支付劳务服务费用。派遣期_______年,试用期_______个月。   劳务人员须具备的条件:_____________________________________________________   提供劳务的方式:按照用工单位的生产需要,派遣符合条件的劳务人员。   二、劳务人员的招录与变更   劳务人员由乙方负责按照合同条款条件组织招录,也可由甲方进行推荐,按照择优的原则确定派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定,甲乙双方应拟定《劳务派遣人员清单》,并签字、盖章,作为本合同的附件。甲乙双方按照本合同约定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应修改《劳务派遣人员清单》,并须经双方签字、盖章认可。   三、劳务合同的期限   本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效,至_______年_______月_______日终止。   四、费用的支付   (一)甲方向乙方支付的劳务费用包括:   1.劳务人员的劳务报酬;   2.甲方应承担劳务人员的相关社会保险费用;   3.甲方应向乙方支付的劳务派遣服务费用;   4.用于劳务人员的一次性费用:劳动合同鉴证费、劳务人员的体检费等。   (二)费用的标准:   1.劳务人员的劳务报酬标准按国家和省的规定由甲方确定,并由甲方向乙方提供劳务报酬单;   2.甲方应支付的相关社会保险费用数额按双方约定的标准由乙方书面通知甲方。   3.劳务派遣服务费标准:甲乙双方经过协商,从以下两种标准中任选一种。(√×)   (1)乙方委托甲方代发劳务人员工资,乙方收取____________元/人·月的劳务派遣服务费。()   (2)若由乙方直接发放劳务人员工资,乙方收取____________元/人·月的劳务派遣服务费。()   4.一次性费用标准为:劳动合同书及鉴证费用由甲方按实际发生数支付;其他一次性费用经甲、乙双方协商后由甲方承担。   每月应支付的劳务派遣服务费=当月实际使用的劳务人员数×派遣服务费标准/人·月×派遣月数   当月实际使用的劳务人员数以双方签字盖章的《劳务派遣人员清单》人数为准。   派遣期不超过半月的,派遣月数按半月计算,派遣期超过半月、不满一月的,派遣月数按一个月计算。   (三)支付方式和支付时间:   1.劳务人员的劳务报酬,由乙方以书面正式委托形式,委托甲方代为发放;(具体操作按委托书面条款执行)或由乙方直接为派遣劳务人员发放。   2.甲方应支付的相关社会保险费用,由乙方提供缴纳清单,缴纳期限经甲方确认后,支付给乙方按期缴纳。   3.劳务派遣服务费按_______(月、季)支付,由甲方于______________将当_______(月、季)费用以转帐结算的方式支付给乙方。   4.劳动合同书及鉴证费用,由乙方开据正式单据交给甲方确认后,甲方支付给乙方。其他一次性费用,支付时间根据实际情况经双方协商后确定。   5.劳务人员个人需承担的费用,由甲方按月从劳务人员工资中扣除,并打入乙方帐户。   五、甲方权利   (一)安排劳务人员在甲方的具体工作岗位,监督、检查、考核劳务人员完成工作的情况,并负责日常管理;   (二)劳务人员有以下情形之一的,甲方应提前3日通知乙方,并于3日后退回乙方,并有权要求乙方在_______日内重新派遣符合条件的劳务人员:   1.在试用期内不能胜任甲方工作要求;   2.不服从甲方工作安排;   3.严重违反甲方劳动纪律、规章制度和工作定额任务管理;   4.工作失职,给甲方造成经济损失;   5.派遣期未满,被派遣劳务人员提出停止派遣或擅自离岗。   (三)确定和调整劳务人员的劳务报酬标准;   (四)甲方出资对劳务人员进行业务、技能培训的,甲方有权与劳务人员签订培训服务合同,约定服务期及违约责任,并书面通知乙方;   (五)对劳务人员给甲方造成的经济损失,甲方有权按有关规定向劳务人员索赔,乙方有责任给予协助;   (六)对乙方不履行合同的,甲方有权追究违约责任;   (七)法律、法规规定的其他权利。   六、甲方义务和责任   (一)对劳务人员的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、管理督查的义务;   (二)为劳务人员提供必需的劳动条件、劳动工具和业务用品,以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品;   (三)若乙方委托甲方代发工资,甲方应按乙方出具委托书要求代为发放劳务人员的劳务报酬和扣缴个人社会保险费用以及个人应承担的其他费用等;   (四)凡甲方要求在本合同第五条第二款情形之外停止派遣或更换劳务人员的,应提前_______日书面向乙方提出,乙方同意后,方能停止派遣或更换劳务人员。   (五)劳务人员发生工伤事故时,甲方应立即通知乙方,并负责做好现场处理工作和协助乙方按《工伤保险条例》规定处理。   (六)按时足额支付乙方的劳务费用。   七、乙方的权利   (一)对甲方不履行合同的,有权追究违约责任;   (二)依法维护劳务人员的合法权益;   (三)法律法规规定的其他权利。   八、乙方的义务和责任   (一)与劳务人员建立劳动关系,签订劳动合同,并进行鉴证,并负责劳动合同的管理工作。   (二)按合同条款规定派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。对于甲方按本合同第五条第二款要求停止派遣并退回乙方的劳务人员,乙方应予接收并负责处理与劳务人员之间的劳动关系,同时按照甲方要求及时派遣符合条件的劳务人员到甲方工作。   (三)负责劳务人员档案管理,负责建立、接转劳务人员档案。   (四)负责为被派遣劳务人员办理社会保险。   甲方应支付的相关社会保险费用标准由乙方按相关规定计算并书面通知甲方。乙方为劳务人员所缴纳的各项社会保险费用的有效单据应复印一份给甲方。   (五)劳务人员发生工伤事故的,乙方接到甲方通知后,按《工伤保险条例》妥善处理,并负责办理申报和理赔事宜。   (六)对劳务人员给甲方造成的经济损失,乙方应积极协助甲方对劳务人员进行索赔。   (七)乙方应定期或不定期到甲方,了解劳务人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及对乙方的合理要求,乙方尽力提供最佳服务。   九、合同的变更、解除、终止和续订   (一)甲乙双方应共同遵守本合同的各项条款。在合同履行期间,未经对方同意,任何一方不得变更或解除;若一方因国家重大政策改变或不可抗力等因素不能履行合同,应及时通知对方,双方通过协商,对合同进行变更或解除。   (二)本合同期满前_______日,甲乙双方应就本合同是否终止或续订进行协商,并按协商结果办理终止和续订合同手续。如不及时办理终止或续订手续,合同终止后,甲方仍继续使用被派遣劳务人员,则视为续订同一期限的派遣协议,甲乙双方应当及时补办派遣协议手续。   十、其他   (一)未尽事宜,法律、法规有规定的,按照相关规定办理无规定的,由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等效力。   (二)双方在履行合同时发生争议,应本着实事求是的精神友好协商解决;协商不成,可向甲方属地仲裁机构提起仲裁或向甲方或乙方属地人民法院提起诉讼。   (三)本合同正本一式_______份,甲乙方各执_______份。 甲方:________________________乙方:________________________ 法定代表人/授权人签字:_______法定代表人/授权人签字:_______ 甲方盖章:____________________乙方盖章:____________________ 日期:______年______月______日日期:______年______月______日

    彭涛律师 回复时间:2018-09-28 16:58 5个回复

  • Q怎么写劳务派遣工合同?格式是怎样的?

    A你好,你们的这个劳务的派遣的合同,写上你们的身份的信息,根据你们的实际情况,把合同条款写上,条款没有违反法律的规定,这样子就可以的了,具体把你们的这个权利义务,期限,违约责任,工资的约定,都一一的写上就可以的了

    杨婧律师 回复时间:2018-05-18 15:53 2个回复

  • Q劳务企业资质申请需要的法定代表人、企业经理、财务负责人、技术负责人任职文件格式

    A打电话咨询业务主管部门 他们有格式文本

    夏磊律师 回复时间:2011-03-01 12:21 1个回复

我是公众
关注【遇事找法】
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2019 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn