建筑工程劳务合同范本案例

更新时间:2019-09-20 17:16 找法网官方整理
导读:
事实上在我国建筑建造是非常需要注意一些法律问题的,因为建筑工程项目设计的人员与金额都十分的巨大,因此不得不注意,所以下面是找法网小编为大家介绍关于建筑工程劳务合同范本案例的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询找法网。

  建筑工程劳务合同范本案例

  发包人(全称): 以下简称(甲方)

  承包人(全称): 以下简称(乙方)

  遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经双方洽商,甲方 ______承建______工程中相关分项工程发包人给乙方实施完成,为明确双方责、权、利的关系,双方协商一致,订立本合同

  一、 工程概况:

  1、施工地点:

  2、工程名称:

  3、建筑规模:

  4、结构类型:

建筑工程劳务合同范本案例

  二、 乙方承包工程范围:

  1、甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由乙方组织人员完成。

  2、本工程所需用的机械设备,除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外,其余机械均由乙方自备。

  3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如:钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由甲方提供。

  4、本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。

  三、工程工期要求:

  从 ____年___月 ____日至___年 ___月 ___日完工,总工期日历天:_____天,乙方开工前十日内,乙方向甲方提供总进度计划,每月提供月进度计划和每月完成情况报表,乙方按进度计划组织施工,满足甲方的总工期要求,当甲方原因(除人力不可抗力的自然灾害)影响工期或停工待料时,工期相应顺延,超过7天时,按现场实有人数每人每天 ____ 元补偿给乙方工人生活费。

  四、质量要求:

  1、质量要求:合格 。质量标准:按工程所在地现行施工规范和验收标准。

  2、若乙方出现不合格产品时。应返工重做,造成甲方材料损失费用按成本价2倍计算赔付。此赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。

  3、乙方在施工过程中若出现材料浪费,按成本价3倍计算赔付,若出现工地材料偷盗变卖等情况,经发现后按原价10倍处罚,情节严重时移交公安机关处理。

  五、安全责任:

  1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业,做到不蛮干、不冒险、不违章。

  2、乙方根据现场情况,按照JGJ59-2011的检查标准,准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。

  3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。

  4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故,除由保险公司赔偿金额外,其差额由甲、乙双方均等承担。

  5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供,伙食、炊事工作由乙方自行安排,费用由乙方承担。

  6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理,确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。

  六、保险约定:

  乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险,保险费由甲、乙双方各承担总保险费的50%。

  七、劳务单价及计算方法:

  1、劳务工资单价:按建筑面积计算:________平方米。 大写:_____平方米计价。(此价中不含税)

  注:若不适用塔吊施工,由甲方向乙方每平方米补 __________元作为乙方的二次搬运费。

  2、建筑面积计算约定:双方约定按现行定额〔2009〕建筑工程建筑面积计算规范进行计算,确定建筑面积,若因设计变更和业主要求出现工程增减时,费用该增则增,该减则减。

  八、保证金的约定:

  1、本合同签订进场15日内,乙方向甲方支付履约保证金:________元,大写_____ 。安全保证金:_______元,大写:________。质量保证金一个月内乙方向甲方支付 ______元,大写:________。总保证金:________ 元,大写:________。(各项保证金若甲方使用,按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息,若双方监管则不计息)。

  2、保证金的退还方法:当该工程(五栋)基础施工完毕时,退还保证的30%,五栋主体封顶时退还总保证金的30%,五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40%。

  九、劳务工资的支付方法:

  1、该工程共为五栋,均设有负一层(地下层),当乙方完成_________m2时,甲方向乙方支付完成工程量的80%的劳务进度工资,续后每月按完成工程量的80%甲方向乙方支付劳务工资。直至全面完工时,甲方向乙方支付总劳务工资的90%,当甲方与业主办完竣工结算时,一个月内甲方向乙方支付总劳务费用的97%,下余3%作为工程质量保修金,保修金一年后付清(不计息),若逾期不支付按同期同类中国人民银行贷款利率3倍计息,且按月支付此资金利息。注:若属乙方责任出现维修,乙方不按时维修时,甲方有权组织人员维修,发生的费用在乙方保修金中扣除。

  2、若甲方未按合同约定支付乙方劳务工资超过7天时,乙方有权停止施工,因此造成乙方的直接经济损失由甲方全额承担。

  3、因甲方原因造成合同无法继续履行,由甲方按乙方完成工程量100%结付乙方劳务工资,方可终止合同。

  4、因乙方原因不能按时保质保量完成承包工作内容时,甲方向乙方发给通知7日内,应满足甲方的合理工期要求,逾期人员不足时,双方终止合同,按完成工程量的70%结清账务,乙方自动退场。同时履约保证金甲方不予退还。

  十、现场管理:

  1、工人进场前,由乙方向甲方提交人员花名册(包括:姓名、性别、年龄工种、身份证复印件、上岗证、婚姻状况、身体健康状况)等备案。

  2、工人进场需经过2-3天试用期,合格方可续用。

  3、甲方配合乙方对进场人员进行劳动纪律、法制、职业道德及甲方有关规章制度的教育。

  4、乙方未能提供月工资报表,甲方有权拒绝支付工程劳务费,由此造成损失由乙方承担。

  5、乙方派_________驻现场全权代表,负责日常管理,协调工作,落实现场及班组自身的管理制度,具体到位到人。

  6、乙方负责人定期到工地与甲方上级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况。

  7、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的,除警告乙方现场代表外,另罚款200元/人/次,情节严重的甲方可追加罚款。

  8、乙方与劳动者签订劳务合同,报甲方备案。

  9、乙方对该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理制定的各项保证措施、管理细则报甲方备案。

  10、乙方未经甲方允许人员擅自撤离现场时,给甲方造成的停工损失,将乙方所交纳的履约保证金不予退还,同时按违约责任执行补偿。

  11、乙方人员不爱护现场成品、对已完成的产品不珍惜,人为损坏者,由甲方根据情况予以罚款。

  12、不爱护工地公共设施、劳动工具,损坏者处以原价三倍罚款。

  十一、违约责任;

  甲、乙双方任何单方违约,均按劳动合同总价的0.5%赔偿给守约方。

  十二、争议:

  若出现争议,双方协商解决,协商不成时,申请双方户籍所在地劳动委员会按合同约定仲裁,合同未明确的按相关法律、法规仲裁。

  十三、其他:

  1、未尽事宜双方协商解决。

  2、本合同一式四份,共___________页,双方签字、盖章、印指纹签订之日起生效,且具同等法律效力。

  十四、补充条款:

  发包人(公章): 承包人(公章):

  负责人(签字): 负责人(签字):

  身份证号码: 身份证号码:

  家庭住址: 家庭住址:

  联系电话: 联系电话:

  资金账号: 资金账号:

  根据法律规定,建筑工程劳务合同的内容当中应当注意工程概况、工程范围及工程工期要求和质量要求与安全责任等等方面事项。以上便是找法网小编为大家带来关于建筑工程劳务合同范本案例的相关知识。若大家还有其他疑问亦或是其他问题,欢迎咨询找法网。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 165117
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
劳务合同范本
网上搜索!
建筑工程居间合同范本
可以为你拟定。
建筑工程劳务合同纠纷
可以要求违约给乙方造成的损失。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程公司买卖合同范本
你好,可以在本网站法律文书栏目查找范文。
劳务合同要买社保吗
劳务合同要买社保吗
建筑工程劳务合同范本
劳务合同的作用是什么
劳务合同的作用是什么
建筑工程劳务合同范本
我在家政公司交了500元消费,能退还500元定金吗?
你好,对于合同违约的情况,没有违约一方可以就违约金或定金选择其中一项进行主张,交付定金一方违约未交付定金的一方可以主张不返还定金,亦可以主张违约金,二者选其一。
劳务合同书怎么签
劳务合同书怎么签
建筑工程劳务合同范本
如果我在Momo软件上被一个女人骗了1000多元,我怎么能拿回来呢?
网上诈骗举报,可以以下步骤进行报案:1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据,如电子邮件、银行汇款单手机短信等等。2、将您的被骗经过以书面形式记录下来。3
假如我在合同到期前辞职,不给我发工资怎么办?
劳动者可以向当地劳动监察部门投诉,或申请劳动仲裁解决。
劳务合同扣那么多税
劳务合同扣那么多税
建筑工程劳务合同范本
妈妈申请低保,会检查户口不在一起的儿童银行存款和其他固定资产吗?
低保是指最低生活保障,即凡是中国公民,只要其家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准,均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。分为农村低保和城镇低保。
公司要求签劳务合同是否合法
公司要求签劳务合同是否合法
建筑工程劳务合同范本
未签劳务合同不发工资怎么办
未签劳务合同不发工资怎么办
建筑工程劳务合同范本
对方婚内出轨法院一次性判离吗
你好,一般都会判决离婚
对方婚内出轨,切分居也一年多了,法院会一次性判离吗
对方出轨,只有构成重婚或者与他人同居的,法院才会以此为由判决离婚。有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:重婚或者与他人同居;实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询