实际上,在我们生活中,拖欠工程款的纠纷经常发生。一般情况下,为了维护我们自己的利益,我们会选择进行,并且我们在提起诉讼的时候,是需要写一份起诉状。那么,工程款起诉书范文是怎样的呢?为了让大家更加了解,针对相关的法律疑问,下面就由找法网小编为大家具体介绍关于的法律知识,供大家参考,希望阅读完后能够对大家有所帮助。

  一、工程款起诉书范文是怎样的

  起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

  企业性质:集体

  经营范围:工业与民用建筑.

  流动资金:169.5万元

  何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

  地址:______县______乡______电话:______________________

  开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

  法定代表人姓名:_________职务:_________

  被告单位(全称):______市职工教育培训中心

  地址:________市_______-______路________号

  事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

  事实和理由:

  ______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

  两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

  从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

  为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

  综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  诉讼请求:

  责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

  (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

  (二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

  (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88ig;______年______月至______月设备闲置费57979.30元

  以上三项合计,共242006.83元。

  此致

  ______市______区人民法院

  起诉单位:______县建筑工程总公司

  __________公司(盖章)

  _________年_________月________日

工程款起诉书范文是怎样的

  二、工程款已过诉讼时效怎么办

  各承包商可以采取书面发函(对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达)、向清欠主管部门及相关部门投诉(一定要有书面记录)、与发包方补充协议或签订还款协议等办法,使诉讼时效中断。

  三、工程款纠纷起诉收费标准

  依据诉讼费用交纳办法的规定,工程款纠纷是属于财产纠纷的案件,诉讼费用依据工程款的总价按比例收取。

  《诉讼费用交纳办法》

  第十三条 案件受理费分别按照下列标准交纳:

  (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:

  1.不超过1万元的,每件交纳50元;

  2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;

  3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;

  4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;

  5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;

  6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;

  7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;

  8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;

  9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;

  10. 超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。

  以上就是找法网小编为大家搜集整理的关于工程款起诉书范文是怎样的相关法律内容,相信大家阅读完后对相关的法律知识也有了更加详细的了解,我们知道,在书写起诉状的时候,尤其要注意其中的诉讼请求,如果处理不好的话,则自己的利益就有可能受到损害。如果您还有更多相关的法律疑问,欢迎访问找法网,我们会有专门的律师为大家答疑解惑。

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

相关问答

  • Q借钱钱不还违约责任起诉书范文

    A你好,可以代为草拟起诉状

    赵红生律师 回复时间:2019-05-18 15:00 1个回复

  • Q谁能给我一篇刑事案件起诉书范文,谢谢了!

    A你好,抢劫罪是公诉案件,需要由检察院起诉。抢劫罪起诉书范本如下:被告人×××案 由×××起诉书号×××审判长、审判员(人民陪审员):根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十三条、第一百六十条、第一百六十五条和第一百六十九条的规定,我(们)受×××人民检察院的指派,代表本院,以国家公诉人的身份,出席法庭支持公诉,并依法对刑事诉讼实行法律监督。现对本案证据和案件情况发表如下意见,请法庭注意。……(结合案情重点阐述以下问题一、根据法庭调查的情况,概述法庭质证的情况、各证据的证明作用,并运用各证据之间的逻辑关系证明被告人的犯罪事实清楚,证据确实充分。二、根据被告人的犯罪事实,论证应适用的法律条款并提出定罪及从重、从轻、减轻处罚等意见。三、根据庭审情况,在揭露被告人犯罪行为的社会危害性的基础上,作必要的法制宣传和教育工作。综上所述,起诉书认定本案被告人×××的犯罪事实清楚,证据确实充分,依法应当认定被告人有罪,并应(从重,从轻,减轻)处罚。公诉人:××××年××月××日

    芈玲律师 回复时间:2018-07-30 13:45 3个回复

  • Q我需要一份最新交通事故起诉书范文,谢谢了!

    A原告:##,男,19##年x月xx日出生,汉族 被告:##,男,37岁,汉族 案由:道路交通事故人身损害赔偿纠纷   诉讼请求:   1、请求法院判令被告赔偿原告医疗费#####元,二次手术费##万元,残疾器具费##元,护理费##元,伙食补助费##元,交通费##7元,营养费##元;   2、请求法院判令被告赔偿原告精神损害抚慰金xxxx元;   以上1~2项共计1#####元   3、请求法院判令被告承担本案的全部诉讼费用。   事实与理由:   由于被告的过错发生了此次交通事故,给无辜的原告带来了经济上和精神上的巨大损失。为维护原告的合法权益,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等法律的有关规定,特诉至贵院,请求法院判原告的上列诉讼请求。   此致   xx市##区人民法院   具状人:   200#年月日

    尹兴哲律师 回复时间:2018-07-30 12:47 7个回复

  • Q有人能给我提供一份最新的2018离婚起诉书范文标准版吗

    A您好,根据我国相关相关法律法规规定,离婚起诉书范文如下:原告××,男,××××年×月×日出生,住所地:××省××市××××路×号×幢×××房。电话:××××××× 被告××,女,××××年×月×日出生,住所地::××省××市××××路×号×幢×××房。电话:××××××× 案由:离婚 诉讼请求: 事实和理由: 此致 ××××人民法院 起诉人:×× ××年×月×日 希望能对您有所帮助。

    黄金山律师 回复时间:2018-07-25 10:03 7个回复

  • Q请教各位律师2018最新交通事故起诉书范文怎么写?

    A您好!为您提供交通事故起诉书范本如下:原告:XXX,某年某月某日出生,现住XX。电话:XXX 被告:XXX,某年某月某日出生,现住XX。电话:XXX 案由:机动车交通事故责任纠纷 诉讼请求:一、请求依法判令被告赔偿原告因道路交通事故致人伤残的各项损失共计XX元。 二、由被告承担本案诉讼费。 事实及理由:某年某月某日,被告驾驶某型号车辆在某路段行驶时,因违章驾驶,致原告XXX受伤。经某交通大队认定,被告承担事故的全部责任。为医治损伤,原告支持了巨额的医疗费及其他损伤,但被告拒不赔偿。故为维护原告合法利益,特向贵院提起诉讼,请贵院依法判决! 此致 XX人民法院 具状人: xx年X月X日

    杨成锐律师 回复时间:2018-07-23 15:39 5个回复

  • Q个人欠款起诉书范文2018年最新的是怎样的?

    A原告:*** 性别:*****年*月*日出生,汉族, 身份证号码:********************* 现住**********************,手机:************固话:**************被告:*********** 性别:*****年*月*日出生,汉族,职业:** 身份证号码:************** 现住******************,手机:**************** 诉讼请求: 1、判令被告*********偿还借款本金**********元,和到期未归还借款的两年利息************元; 2、判令诉讼费用由被告********承担。 事实及理由: *******年***月**日,被告因xxxxxxx,向原告借***元人民币,约定还款日期为***年,并出具借条一张。 还款日期到期后,被告未归还借款。 故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼,请贵法院依法支持原告的诉讼请求。原告认为:被告从原告处借款,依法应当承担还本付息义务。 为保护原告的合法民事权益,现向贵院提起诉讼。 此致 ********人民法院 起诉人: ***年**月**日

    洪秀英律师 回复时间:2018-07-05 15:18 5个回复

我是公众
关注【遇事找法】
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2019 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn