找法网
房产纠纷

2017延期交房赔偿协议范本

46,719
5

随着买房的人越来越多,关于房主和开发商之间的问题似乎永远都不会断,但是延期交房却成为来了最让人头疼的问题。小编就给大家整理了一篇延期交房赔偿协议范本,希望能给大家提供帮助。

  延期交房赔偿协议范本

  甲方: XXX公司 ,地址: XXX ,负责人(授权签订本协议):XX,联系电话:XXXXXXXX

  乙方: XXX

  实际住址: XXX

  联系电话: XXX

  甲乙双方在 XX 年 X 月 X 日签订了《商品房买卖合同》,合同约定乙方购买甲方开发的 XX 小区 X 号楼 X 单元 X 室商品房一套,房屋面积为 XX 平方米(合同号: XXX ,备案号:合同登记备案 XX 字第201XXXXXXX号),由于贵公司 的原因,造成实际交房时间为XXXX年X月XX日,比合同约定时间延迟XX日。现就双方履行合同中出现的纠纷,经双方自愿平等协商,达成以下协议:

  一、乙方自行办理所购房屋的房产证,甲方积极协助乙方办理房产证。

  二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商,就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下:甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写: XXXX 元(¥ XXX 元),乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。

  三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷,乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则,向甲方支付违约金XX元。

  四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。

  甲方:XXXXXXXXXXX有限公司

  签字:

  签订时间: 年 月 日

  乙方:

  签订时间: 年 月 日

推荐阅读
专业站首席律师
最新解决方案
最新文章
  • 限价商品房买卖合同范文

     近年来,我国福利分房制度逐渐瓦解,住房制度进一步深化改革,房地产市场蓬勃发展,随着住房需求量增大,商品房交易量逐年上升,由此产生的商品房交易领域的合同纠纷也不断增加。那么签订限价商品房买卖合同需要注意什么呢? 阅读全文

  • 商品房交房通知书

     交房是开发商向业主履行交付的义务,他委托物业向业主交付,也是可以的,但实际上物业应该提供委托书。下面小编给大家带来商品房交房通知书,供大家参考! 阅读全文

  • 预购商品房抵押合同范本

    预购商品房抵押普遍存在于预售商品房销售过程中,预购商品房抵押合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的预购商品房抵押合同范文,感谢您的欣赏。 阅读全文

  • 商品房认购意向书范本

     商品房认购意向书是经过双方多轮洽谈,乙方确定认购商品房,经过初步协商,所签署的关于商品房认购的意向书。小编为大家整理了一些商品房认购意向书,欢迎参阅。 阅读全文

  • 房屋无偿使用协议书范本

    房屋无偿使用协议书指的是房屋提供方和房屋使用方在友好自愿的基础上就关于房屋无偿使用事宜上协商一致的情况下所签订的协议书。 阅读全文

小法在线

小法在线

400-676-8333

(周一至周五8:30 - 18:00)

微信扫一扫,关注找法网

微信扫一扫,关注找法网