建筑工程中拖延支付进度款怎么办?

更新时间:2017-07-28 09:58 找法网官方整理
导读:
工程进度款是指在施工过程中,按逐月(或形象进度、或控制界面等)完成的工程数量计算的各项费用总和。如果施工过程中甲方拖延支付进度款该怎么办呢,下文为您详细介绍。

  【实务咨询】我公司承包某工程,合同约定甲方应按月支付进度款。由于甲方所在集团出现财务危机,主体结构出地面后,甲方开始拖延支付进度款。我公司应该怎么办?

  【评估】甲方所在集团出现财务危机,甲方一时无力支付进度款。贵公司如果想继续做,需要有资金进行垫资施工,并承担垫资可能收不回来的风险。不做,如果别人接着做,余下工程的利润,贵公司就赚不到了。

  【支招】 如果合同没有特别规定,根据最高人民法院解释和建设部颁布的示范文本的规定,首先,贵公司可以书面催告甲方付款。如果甲方有诚意,并提供付款担保,贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议,约定延付期间、利息及担保等;其次,如果甲方既不付款又不愿达成延期付款协议,贵公司可以停止施工,并书面通知甲方,同时保留停工期间工资、材料、机械租赁费等的凭证;再次,如果停工超过56天后,甲方仍未付款的,贵公司可以书面通知甲方解除合同,同时应该与甲方、监理确认已完工工程范围,并最好与甲方谈妥已完工工程造价及甲方应补偿的损失。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 106991
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
开发商拖延支付建筑工程款怎么办?
根据你所描述的情况,从法律角度来讲初步认定是可以要求对方先支付双方都没有争议的该部分工程款
开发商故意拖延支付建筑工程款怎么办?
根据您所提供的信息,可以就双方都认可的部分要求支付。 还可以针对对方的违约行为提起诉讼,维护您的合法权益。
开发商拖延支付建筑工程款怎么办?
无法协商解决可及时向法院起诉。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
开发商故意拖延支付剩余建筑工程款怎么办?
这就要看你们合同是怎么签订的,如果在合同中约定了:“发包人在收到竣工结算文件后,在约定的期限内不予答复的,视为认可竣工结算文件”,而且你们约定了3个月的期限,那
您好!我我交了定金,装饰房子,后期做合同不想全包,可以改半包吗
可以协商改半包。操作如下:1.与装修公司沟通,表达改半包意愿;2.协商具体条款,如半包范围、价格等;3.签订书面补充协议,明确双方权益;4.按新协议履行,确保装
行政处罚证据规则
行政处罚证据规则严格。应确保电子技术监控设备合规,记录真实清晰。审核证据内容和程序,排除非法证据。保障当事人陈述申辩权,确保处罚公正。
我的房子开发商承诺2018年办下来土地证和规划证。否则退首付和同期利息要求赔偿多少合适?
开发商违约,可投诉或诉讼。投诉可向当地房管部门提出,要求介入调解;若调解无果,可向法院提起诉讼,要求开发商承担违约责任并赔偿损失。赔偿金额需根据合同约定、实际损
公司减资流程有哪些?
公司减资的常见处理方式包括编制资产负债表、通知债权人、登报公示等。具体选择哪种方式需根据减资原因、公司实际情况等因素综合考虑,确保流程合法合规。
重庆公租房申请条件有哪外省市人可以在重庆申请公租房吗?
重庆的公租房满足条件是可以向住房保障主管部门申请,一般可以获得批准。重庆申请公租房的条件有申请人要在当地有户口或居住证,有稳定的工作和收入来源,收入和经济情况符
股东合作期限是如何规定的
1、股权投资合作期限是多久,由当事人自行协商确定。2、如果设立公司的,就是指公司存续的期限,由公司章程确定。3、法律依据:《中华人民共和国公司法》(1)第二十五
四平修建房子怎么样计算赔偿
法律分析:建筑工程索赔补偿标准是:当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。法律依据
蚌埠征收如何算赔偿
法律分析:予被征收人的补偿包括土地的补偿、地上附着物、安置补助费、青苗补助费及农村村民住宅费等,原则上来说是不能低于被征收人原有的生活水平。如果认为补偿不合理,
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询