建筑工程纠纷

  一般来说,一个完整的工程项目,甲方与施工方各自按照合同的约定履行自己的职责和义务就可以如期完成。但其实在过程中还是会遇到很多问题,比如一方出现问题,另一方进行工程索赔。那么工程索赔的时效是多久呢?找法网小编将为您详细解答。

  那么在实际情况中,工程索赔时效究竟是多长时间呢?接下来为您进行具体的分析。

  1、工程索赔时效

  工程索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。

  2、工程索赔诉讼时效

  诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年,但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的,诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年,有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。

工程索赔时效

  3、诉讼时效与索赔时效的区别

  索赔时效和诉讼时效存在根本的区别,诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,是法定时效,不可随意约定更改,指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限,该期限是约定期限,指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间,超过索赔时效丧失的是实体权利,义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权,实体权利不丧失,义务人给付的无权要求返还。

  在工程合同履行中,合同双方应重视合同的约定,积极履行合同。如果超过索赔进行索赔,将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利,即使未超过诉讼时效,也只能面临败诉的后果。

  4、工程停工后如何进行索赔

  (1)弄清楚停工的责任归于谁,如果发包人的原因导致停工的,承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种:

  ①机械设备闲置费,包含租金和损耗;

  ②管理人员及工人的工资;

  ③因停工所额外支出的管理费,包含住宿、餐饮等;

  ④材料仓储费;

  ⑤支付停工期间材料价格上涨的部分费用;

  ⑥因获得的工程款的利息;

  ⑦因防止扩大损失而支出的费用;

  (2)承包人要做好充分的索赔准备搜集证据

  证据包括:

  ①开工令;

  ②停工通知、复工通知、设计变更导致返工或增加工程量验收记录;

  ③会议纪要;

  ④签证;

  ⑤监理通知;

  ⑥信函;

  ⑦机械设备租赁合同

  ⑧支付凭证;

  ⑨投标价格计算表;

  ⑩材料仓单;

  还有承包人自己为防止损失扩大而采取的措施所产生的费用等等。

  这些证据足以证明停工的原因在于发包人,以及停工的期限、停工造成的实际损失。

  以上的内容就是找法网小编为您整理的有关于工程索赔时效的问题。所以如果是在实际的工作,比如完成一个建设项目的时候出现这样的问题,就可以在法律所规定的时效期间以内积极地维护自己的合法权益,尤其注意不要超过工程索赔时效。

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

推荐阅读

相关问答

我是公众
关注【遇事找法】
法律咨询400-676-8333(周一至周五 8:30-18:00)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2018 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn