工期拖延索赔应该注意什么

更新时间:2017-08-16 09:05 找法网官方整理
导读:
我们知道工期对建筑工程非常重要,拖延工期不紧对发包人有影响,对承包人也会有所影响,工期拖延是要付出代价的,要赔偿相应的费用,那么工期拖延索赔事项有哪些?

  工期,是建筑工程的核心问题之一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的情况很多,可以预见的不可预见的都有,如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延,就会造成损失,谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。

  在建筑工程中,因发包人原因导致工期拖延的,承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话,就可能会出现少索赔、漏索赔的现象,导致自身损失得不到应有的赔偿。

  工期延误承包人可以索赔的费用

  因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。

  根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

  1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

  2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

  3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

  4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

  5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

  这些费用有单据的凭单据索偿,无单据应依法按公平合理的方式索偿,如委托物价局鉴定价格,委托专业建筑工程律师介入协助计算索赔等。若承包人没有证据证明自身损失,或申请司法鉴定亦无法确定具体损失的,发包人可以不赔或适当赔偿少部分费用。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 189593
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
拖延工期的索赔
有约定违约金的,可以要求支付违约金。没有约定的,可以你你的损失起诉
非监理方原因,依据合同约定,额外附加监理费的计算办法
根据合同约定履行义务、承担违约责任。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
没有借据怎么起诉只有转账记录
借钱不还有转账记录是可以起诉的,只要符合起诉的条件即可。转账记录在法律上是被承认可以作为正式的法律证据存在的。但是作为证据,必须具备“合法性、真实性和关联性”。
我上个月21日发放了残疾补贴,为什么这个月还没有发放?
法律分析:残疾人补贴一般发放的时间是根据各省规定,有的是按照季度发放,有的是按照每月发放,一般当月的4号前到账。法律依据:《中华人民共和国残疾人保障法》第四十六
车的一天损失费怎么计算
法律分析:对于车出现事故赔偿标准费用,我国法律是没有明确具体的数额标准的,其具体赔偿请参考《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
团伙抢劫监视居住能缓刑
团伙抢劫罪如果当事人满足被判处拘役、三年以下有期徒刑,同时符合犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响法院会判缓刑。法律
那个中介公司骗我们进厂一个月才给我们600犯法吗?
法律分析:您被骗,请保留好相关证据,达到以下几点基本上都是可以追回的:1、公司还在运作,还没有跑路;2、有与业务员,老师聊天记录;3、有转账记录、交易记录;4、
用手机号可以查到家人朋友的联系方式嘛
你这边是否需要法律帮助呢
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询