确保工程质量 避免合同纠纷

更新时间:2019-11-11 20:06 找法网官方整理
导读:
昆明所袁仲斌【编者按】一例建设工程施工合同纠纷,因质量和工程款项纠纷,先后引发数起诉讼,经过一审、二审,甚至再审,历时近6年,其中一起案件再审判决后一方当事人仍不服判决,可见该案的确存在较大争议。工程质量、工期、工程价款是建设工程施工合同履行过程

昆明所 袁仲斌

【编者按】

一例建设工程施工合同纠纷,因质量和工程款项纠纷,先后引发数起诉讼,经过一审、二审,甚至再审,历时近6年,其中一起案件再审判决后一方当事人仍不服判决,可见该案的确存在较大争议。工程质量、工期、工程价款是建设工程施工合同履行过程中普遍存在的三大问题,三者相互关联、相互制约。本文拟以该案有关工程质量问题为主线,对该案进行简单评析,拟在引起大家的共鸣。

【案情简介】

原告(上诉人):A公司

被告(被上诉人):B建筑公司

第三人(被上诉人、再审中追加为第三人):C某

原告诉称:A公司投资180万元委托被告建设万头商品猪场,该工程于1998年2月完工并交付我公司使用,不久我公司发现隔离圈、宿舍、厂区道路、猪舍、饲料车间、成品仓库、生料库、食堂、办公楼及围墙等工程因偷工减料存在严重质量问题。经与被告方多次联系要求返工,但被告拒绝履行法定义务。故请求判令被告赔付养猪场部分返工费用713303元,以及为实现合法权益所付出的10000元费用。

被告辩称:原告所述工程并非我公司施工,应由实际施工人承担。原告猪场工程是由C某挂靠我公司并以我公司名义进行施工建设,现该工程已结算,款项被C某收取,其作为利益的实际取得者,应承担相应的责任。

一审法院经审理认为:原告与被告就建盖养猪场及其附属工程设施工程所达成的口头建盖协议,该协议违反了建设工程合同必须采用书面形式订立的规定,对此双方均有责任。但事后双方对所发生的事实及现存在的质量问题无异议。原告依口头约定向被告支付了工程款,因此对工程出现的质量问题应由被告负责相应的返工费用。被告主张该工程是由C某具体负责施工,应由其赔偿返工费用的理由不能成立。法院遂判决由被告支付原告返工费用713303元。

2006年1月14日,C某以其作为实际的施工人对该案享有独立请求权但法院没有将其作为第三人参加诉讼为由,对一审法院判决提出异议,要求进行再审,后法院裁定进行再审。

法院再审查明:C某原系B建筑公司下属四处经理。1996年12月30日C某代表B建筑公司四处与B建筑公司签订《目标责任书》,约定:一、项目名称为A公司建厂、建设单位为A公司;二、工程(概)预算造价100万元(暂定价,最终竣工决算为准);三、责任性质:施工项目(幢号)工程目标责任制。项目经理必须全面履行公司与建设单位所签订的工程承包合同中所涉及的一切条款;项目经理必须协助公司财会科收款人员,按本工程施工合同中约定的进度付款办法收取工程款和决算款;工程中所有材料由公司材料科统一采购,供应价格面议;公司负责与建设方签订工程承包合同,办完一切合同手续,配齐该工程应具备的各种经济、图纸、技术文件和资料;公司负责该工程预算、决算、收取工程款,绘制竣工图,整理竣工资料,对工程质量、工程盈亏全面负责等等。上述目标责任书签订后,建设单位在未经建设主管部门审批,未取得建设规划许可证,B建筑公司未与A公司签订建设工程承包合同的情况下,B建筑公司即将A公司建厂工程交由其下属四处施工。施工前,B公司仅向其下属四处提供了办公楼和水池的设计图,其余工程设计图均是竣工后为了结算才绘制的。工程于1997年4月竣工。同年5月,B公司将上述竣工房屋和场地使用或者出租他人使用至今。2001年3月16日,工程所在地的市房屋安全鉴定办公室根据A公司的申请,对上述工程进行鉴定,结论为“该房系简易石棉瓦房,由于地基土质松软,南面地势低凹,加之无正规设计,基础处理不当,导致房屋东南角基础下沉、滑移,致使房屋东南段(7.6米)严重开裂,东南木结构架向南平移12厘米,房屋西段落11.4米虽有沉降,但不明显,不影响正常使用。根据部颁《危险房屋鉴定标准》之规定,该房屋局部危险,建议拆除房屋东段7.6米,西段11.4米观察使用。”2001年11月1日,该市质量技术监督局送某大学实验中心检测的基础砂浆检测结果为:送检的基础砂浆发现有粉煤灰成分。2003年9月3日,A公司以偷工减料引发建筑工程质量纠纷为由向法院起诉,法院根据有关返工工程造价预算报告支持了原告的诉讼请求。

再审确定双方争议的焦点是:原审判决是否正确?第三人C某对原被告所争议的诉讼请求是否享有独立的请求权?

再审判决认为:原审被告B建筑公司、某生产合作社是原审原告A公司的股东,原审原、被告建盖的房屋属A公司。后因建盖的房屋质量引发纠纷,应有充分的证据证实该工程质量。本案原被告争议的工程质量纠纷同第三人C某有直接的利害关系,C某目的在于维护自己的民事权益。故第三人C某享有独立的请求权。因其是为被告B公司具体实施建房的施工人,但其与B建筑公司的建筑施工是内部关系,属另一法律关系。故原判认定事实不清,证据不足,判决不当,应予改判。原告对自己的诉讼主张负有举证责任,但在诉讼中未能提供确实充分的证据证实其主张。故再审撤销了原审判决,驳回了原告A公司的诉讼请求。

再审判决后,原告不服并向省高级人民法院提起上诉,二审法院判决维持了一审判决。对此终审判决,A公司仍然不服。

本案另外两起诉讼为:2001年2月9日,C某以要求B建筑公司支付尚欠工程款为由起诉B公司支付工程款近20万元,一审法院驳回了C某的请求,后C某上诉,二审法院改判,支持了C某的请求。2002年,B建筑公司起诉C某要求其支付A公司房屋及地面维修费132万元,一审法院驳回了B公司的诉讼请求。后B 建筑公司不服上诉至高级人民法院,二审法院经审理驳回了B公司的起诉。于是,产生了本文一开始便提到的案件,在该案原审判决生效后,B建筑公司以该判决为依据起诉C某,要求C某承担B建筑公司对A公司所承担的质量责任。于是, C某要求延期审理该案,并提出申诉,从而引起前文中所述的再审案件。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工程质量合同纠纷
你好,你可以起诉的
保证合同纠纷
直接起诉维权
保证合同纠纷
您好,需要结合合同其他内容才好准确分析。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
为避免建设工程合同纠纷施工单位不认可已付款项哪种预防手段最有效
你好!可以事先在合同中进行明确约定,明确具体的内容,避免出现纠纷
由于网络赌博,怎样解决?
你好,因为什么问题被冻结的
我们学校的老师可以在哪里举报?
你好,这边建议你可以先报警处理
签了合同却没有报名,对方能起诉赔偿吗?
你好,如果无法协商,建议诉讼
如果12378投诉电话不能接通怎么办?
搜集相关证据,起诉商家
网上买手机被骗了能追回嘛
您好,麻烦具体说一下情况,这边可以协助处理。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询