银川市商品房预售管理办法

更新时间:2019-06-04 01:41 找法网官方整理
导读:
《银川市商品房预售管理办法》业经银川市人民政府1997年11月20日第65次常务会议审议通过,现予发布实施。第一条为了维护房产市场交易秩序,加强商品房预售管理,保护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、建设部《城市商品房预售管理

  《银川市商品房预售管理办法》业经银川市人民政府1997年11月20日第65次常务会议审议通过,现予发布实施。

  第一条 为了维护房产市场交易秩序,加强商品房预售管理,保护商品房交易双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、建设部《城市商品房预售管理办法》,结合我市实际,制定本办法。

  第二条 本办法所称商品房预售是指已取得房地产开发经营资质的企业(以下简称开发经营企业)将规划部门批准开发建设的房屋预先出售给他人的行为。

  第三条 凡在本市区域内预售商品房的开发经营企业,均须遵守本办法。

  第四条 银川市房产管理局是本市商品房预售管理的行政主管部门。

  第五条 预售商品房应当符合下列条件:

  (一)取得《土地使用权证书》,持有《建设工程规划许可证》;

  (二)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金已达到工程建设投资总额的25%以上(不含地价)或完成基础工程,并已经确定竣工交付日期;

  (三)属危房改造项目,拆迁户安置房已开始动工建设并确定了安置方案;

  (四)具有房屋售后物业管理,维修服务和保证措施。

  第六条 商品房预售实行许可证制度,预售商品房的开发经营企业必须向房产行政主管部门申请办理预售登记,经批准取得《商品房预售许可证》后方可进行商品房预售。

  第七条 开发企业申请领取《商品房预售许可证》应提交下列证件及资料:

  (一)开发企业的《营业执照》和《资质等级证书》;

  (二)建设项目的投资计划、规划、用地和施工等批准文件或证件;

  (三)工程施工进度计划;

  (四)投入开发建设的资金已达工程建设总投资的25%以上或基础工程已完工的证明材料;

  (五)商品房预售方案。预售方案应说明商品房的位置、幢号、层次、朝向、结构、装修标准、用途、交付使用日期、预售总面积、价格,并应附预售商品房总平面图;

  (六)向境外预售商品房的应提交允许向境外预售的批准文件;

  (七)房产行政主管部门认为应该提交的其他文件或资料。

  第八条 房产行政主管部门在接到开发经营企业的申请报告和全部资料后,对审查合格者,应在十日内颁发《商品房预售许可证》。

  未取得《商品房预售许可证》的,不得进行商品房预售,广告经营单位不得为其发布预售广告。

  第九条 开发经营企业预售商品房,应将《商品房预售许可证》悬挂在预售场所,制做广告和说明书时必须载明《商品房预售许可证》的批准文号。

  第十条 开发经营企业在预售商品房时应与承购人签订由房产行政主管部门和工商行政主管部门统一制订的商品房预售合同,预售人应当在签约之日起30日内持商品房预售合同副本到市房产行政主管部门和规划土地行政主管部门办理登记备案手续。承购人变更的,应到上述部门办理变更手续。

  商品房预售也可以委托代理人办理,代理人必须持有合法有效的委托书。

  第十一条 开发经营企业预售商品房所得款项,必须用于预售商品房有关的工程建设。

  第十二条 商品房竣工交付使用时,未达到预售合同规定的结构、设施、装修和质量标准的,由预售人负责返修,返修后仍达不到标准的,承购人有权要求退房。预售人应将房款全部退还承购人,并按合同约定承担违约责任。

  第十三条 商品房交付使用后,承购人应在交付使用之日起30日内持购房合同及有关证件到房产行政主管部门办理房地产交易手续和房屋产权登记,领取房屋所有权证。

  第十四条 开发经营企业未取得《商品房预售许可证》而预售商品房的,房产行政主管部门责令停止预售,限期补办手续,并按照规定处以5000元—10000元以下罚款,逾期不补办的,对其预售的商品房不予办理房屋产权登记和房屋所有权证。

  广告经营单位为没取得《商品房预售许可证》的企业或单位发布商品房预售广告的,由广告监督管理机关责令停止发布,没收广告费用,并处广告费用一倍的罚款。

  第十五条 开发经营企业未按规定办理备案和登记手续的,责令限期补办;逾期不补办的,处以1000元以下罚款。

  第十六条 开发经营企业违反本办法第十一条规定的,由房产行政主管部门按照规定处以10000元以下罚款。

  第十七条 对不具备商品房预售资格而预售商品房的单位,房产行政主管部门不予办理房屋产权登记和房屋产权证并会同有关部门依法予以处理。

  第十八条 房产行政主管部门工作人员,在商品房预售管理、登记发证工作中玩忽职守、徇私舞弊、以权谋私的,由所在单位或上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究其刑事责任。

  第十九条 开发经营企业对房产行政主管部门的处罚决定不服,可在接到处罚决定书之日起15日内向市人民政府申请复议,或向人民法院起诉;逾期不申请复议也不向人民法院起诉又不履行处罚决定的,由房产行政主管部门申请人民法院强制执行

  第二十条 本办法由银川市房产管理局负责解释。

  第二十一条 本办法自1998年1月1日起施行。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
您好,如何填写商品房预售对象和预售范围?
商品房预售须经的程序有:预购人寻找中意楼盘,查询该楼盘的基本情况;预购人与开发商签订商品房预售合同,办理预售合同文本登记备案;商品房竣工,开发商办理初始登记,交
商品房买卖合同(预售)是预售合同
商品房买卖合同预售是购房合同,商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定,预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方,预购方向预售方交付定金或者部分
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
商品房预售的条件是什么? 商品房预售流程有哪些?
房地产商品房预售的条件,商品房预售实行许可证制度,开发经营企业进行商品房预售,应当向城市、县市房地产管理部门办理预售登记,取得《商品房预售许可证》。  房地产商
商品房预售
买卖合同是卖方将标的物的所有权转移给买方,买方向卖方支付价款的合同。  买卖合同应当包括以下条款:   1.卖双方的名称或者姓名和住所;   2.标的物名称、规
预售商品房转售
直接鉴合同,主要办产权
预售商品房转让
预售房屋的买卖,主要包括与开发商的买卖关系、与银行的按揭贷款关系。这期间无论是转让给什么关系的人,都属于原有合同签订主体的变更,开发商、银行都要考虑是否愿意和被
商品房预售合同
合同与哪一方签的就向哪一方主张退房
住宅维修基金交多少
住宅维修基金交多少
商品房预售管理办法
商品房预售条例怎么规定商品房预售程序的?
请查看商品房预售管理办法 。
取消商品房预售制度是否可行
取消商品房预售制度是否可行
商品房预售管理办法
你能改名字结婚证上的名字吗?
可以去民政局婚姻登记部门询问办理
商品房退房装修费用怎么赔偿
商品房退房装修费用怎么赔偿
商品房预售管理办法
孩子们用手机充值很多钱。它们能退货吗?
需要与腾讯游戏的客服提出交涉
我骑着电动车被车撞了,这是肇事逃逸吗?
交通肇事后逃逸的认定,首先,交通肇事逃逸的前提条件是“为逃避法律追究”,交通肇事逃逸并没有时间和场所的限定,不应仅理解为“逃离事故现场”,对于肇事后未逃离(或未
学生实习必须是学校统一到指定地点实习
法律分析:没有所谓统一实习之说,按照规定,学生在社会实践的过程中,有平等自愿,自由选择的方式,也可以按照学校规定统一进行实习,但并不是说,一定要按照学校的规定来
福州市商品房预售管理暂行规定
福州市商品房预售管理暂行规定
商品房预售管理办法
网上买手机被骗了能追回嘛
追回网购被骗可以马上报案,向公安机关提供所有能提供的线索,保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等,积极配合并协助公安机关侦破案件。构成诈骗罪的,一般处三年
泄露他人号码犯法吗
1、泄露别人电话号码属于违法,个人电话号码属于个人隐私,涉嫌侵犯他人隐私权2、依据法律依据:《民法典》第一千零三十四条规定:自然人的个人信息受法律保护。个人信息
写着手挫伤(骨折)能评级吗
你好,在工伤中,骨折至少可以评定十级伤残的。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询