合同作为当今社会交易的重要组成部分,特别是涉及到很大金额的房屋买卖中,签订合同就显得尤为重要。说到房屋买卖合同,很多人都表示由于并不是经常性的使用,所以书写起来并不是那么的顺利。那么2019最新房屋买卖合同范本是怎么样的呢?下面找法网小编就为大家详细解答。

房屋买卖合同范本

  合同编号:_________

  出卖人:_________

  买受人:_________

2019最新房屋买卖合同范本

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

  第一条 项目建设依据

  1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

  2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。

  3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_________.

  第二条 商品房情况

  该商品房销售许可证号:_________.

  商品房座落:_________区_________县_________路、道、街。

  设计用途__(wWW.NiUbb.Net]_______;建筑结构_________;建筑层数为_________层。

  建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。

  商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。

  第三条 计价方式与价款

  出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:

  1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。

  2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。

  3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________元整。

  第四条 付款方式及期限

  买受人采取下列第_________种方式付款。

  1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写:_________万元)

  2、分期付款。

  (1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

  (2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

  (3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写:_________元)

  3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

  第五条 房产交付

  1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。

  2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________.

  3、上述相关证明包括:_________.

  第六条 产权转移登记及其他相关设施登记

  1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。

  2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。

  3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。

  第七条 出卖人逾期交付商品房的处理

  除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在_________日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述的第_________种约定,追究出卖人违约责任:

  1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。

  2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。

  第八条 买受人逾期付款的处理

  买受人如未按本合同约定的日期付款,逾期在 _________日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,出卖人有权按照下述的第_________种约定,追究买受人违约责任:

  1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

  2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。

  第九条 面积确认及面积差异处理。

  (一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  (二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。

  (三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

  (四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:

  1、双方自行约定:_________.

  2、双方同意按以下原则处理:

  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

  (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

  (五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。

  (六) 买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

  房屋买卖合同中有很多关乎到买卖双方自身利益的重要内容,所以大家在签订合同之前一定要仔细阅读各项条款,确保自身不被侵犯。为了更好的预防房屋买卖纠纷的出现,需要从源头上杜绝此类问题的发生。以上就是2019最新房屋买卖合同范本的全部内容,更多问题欢迎咨询找法网在线律师

该内容对我帮助 赞一个

转发给有需要的朋友

推荐阅读

相关问答

  • Q是否是毀约了,能否终止协议收回房子

    A是否解除合同需要看合同内容和案件情况,建议吧购房合同拿给律师分析一下

    司佐洋律师 回复时间:2019-02-14 17:39 1个回复

  • Q在2002年法律允许农村房屋买卖吗?土地转让合同,合同有效力吗?我家转租土地需要经过原房主同意吗?说

    A1.不允许买卖。2.不承认。3.不用分。4.能要回,但需要补偿费用。

    潘天驹律师 回复时间:2019-02-14 14:24 2个回复

  • Q公司与管理人签订股份合作合同范本

    A甲方:身份证号:乙方:身份证号:现有甲乙合股(合伙)开办一家以成套配电箱制造安装销售一体化公司 全面实施双方共同投资共同合作经营的决策 成立股份制公司。经双方合伙人平等协商 本着互利合作的原则 签订本协议 以供信守。一出资的数额:甲乙双方各出资总投资额的51% 总投资额以实际投资金额为准。二股权份额及股利分配:双方约定甲方占有股份公司股份__51_%;乙方占有股份公司股份__51_%;甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利 双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后 甲乙可以提取可分得的利润 其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金 以加大资金来源 扩充市场份额 必须经双方同意 并由甲乙双方同时进行。三在合作期内的事项约定1合伙期限:合伙期限为________年 自________年____月____日起 至________年________日止。如公司正常经营 双方无意退了 则合同期限自动延续。2入伙退伙 出资的转让A入伙:①需承认本合同;②需经甲乙双方同意;③执行合同规定的权利义务。B退伙:①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙 退伙后以退伙时的财产状况进行结算 不论何种方式出资 均以现金结算;按退伙人的投资股分61%退出。非经双方同意 如一方不愿继续合伙 而踢出一方时 则被踢出的一方 被迫退出时 则按公司当时财产状况进行结算的61%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的 应进行赔偿。3出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权 如转让合伙人以外的第三人 第三人按入伙对待 否则以退伙对待转让人。4合同的终止及终止后的事项合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。合伙终止后的事项:①即行推举清算人 并邀请公证员参与清算;②清算后如有盈余 则按收取债权清偿债务返还出资按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物 可作价卖给合伙人或第三人 其价款参与分配;③清算后如有亏损 不论合伙人出资多少 先以合伙共同财产偿还 合伙财产不足清偿的部分 由合伙人按出资比例承担。5合伙人之间如发生纠纷 应共同协商 本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成 可以诉诸法院。四在成立股东后 全权委托________作为公司运作的总负责人(法人) 全权处理公司的所有事务 必须实现公司一元化领导 独立处理公司事务 如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项 由股东研究同意后方可执行:1单项费用支付超过__11111__元;2新产品的引进;3重大的促销活动;4公司章程约定的其他重大事项。五公司今后如需增资 则甲乙双方共同出资 各占总投资额的51%。六本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商 本协议一式3份 双方各执一份 见证方留存1份备案 自双方签字并经公司盖章确认后生效。甲方(签名):年月日乙方(签名):年月日公司盖章确认:公司负责人签字确认:ttttt

    王凡律师 回复时间:2019-02-13 12:29 5个回复

  • Q想找一份和员工签订养老保险的合同范本谢谢

    A用人单位与劳动者签订劳动合同。无需单独签订养老保险合同。应当依法为劳动者缴纳社会保险。

    李涛律师 回复时间:2019-02-16 16:07 2个回复

  • Q房屋买卖合同怎么起草

    A可以委托律师起草并审查,如果是示范文本的,可自行去交易中心申领,有关交易细节可以另行补充约定

    王珂律师 回复时间:2019-02-12 12:33 4个回复

我是公众
关注【遇事找法】
法律咨询有法律问题?直接发布咨询(不限时间,律师在线,有问必答)
我是律师
免费营销诊断
加盟热线400-678-6088 (周一至周日 8:30-21:00)

找法网,中国大型的法律服务平台,最早的法律咨询网站,能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2019 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证(粤ICP备10231287号-4
违法和不良信息举报电话:400-0993-290 举报邮箱:ls@ls.cn