工程预付款不够购进原材料致承包方开工日期延迟是否违约

更新时间：2013-12-13 13:40:56

问题描述：

由于发包方工程预付款支付的少不够购进原材料，并且在工程施工中对方不按合同规定。拒交工程进度款，导致我方开工日期延迟和工程完工的延迟。这是不是对方违约？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

徐卫东律师
服务地区：北京-北京 187-0156-9937

咨询我

中华人民共和国合同法

第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
　　第二百八十四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
　　第二百八十五条　因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
　　第二百八十六条　发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2013.12.13 13:40:56

点赞
张玉枢律师
服务地区：北京-北京

是否违约看你的合同约定的什么，预付款按合同支付的话，即使不够买材料，发包方也不违约

2013.12.13 12:43:18

点赞
孙志强律师
服务地区：湖北-荆州

不依照合同约定履行支付进度款的，是违约行为

2013.12.13 12:49:10

点赞
王艳玲律师
服务地区：北京-北京

关键要看合同的具体约定

2013.12.13 12:50:59

点赞
彭坤律师
服务地区：北京-北京

你好需要根据合同进一步确定

2013.12.13 13:01:05

点赞
李建成律师
服务地区：北京-北京

属于对方违约

2013.12.13 13:07:41

点赞
刘洪伟律师
服务地区：北京-北京

您好，可以诉讼解决

2013.12.13 13:15:52

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。