建筑工程施工协议的订立程序

更新时间:2018-07-26 10:58:02 找法网官方整理 人浏览

  建筑工程施工是大项目,所以必须签订相应的合同,以明确双方的权利义务。但是,就建筑施工合同订立,不是双方协商一致即可达成,需要按照一定程序进行。那么,建筑工程施工合同的订立程序是怎样的呢?下面由找法网小编为您介绍,带您了解一下。

  承包人与发包人订立建筑工程施工合同应符合下列程序:

  (1)接受中标通知书。

  (2)组成包括项目经理的谈判小组。

  (3)草拟合同专用条件。

  (4)谈判。

  (5)参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。

  (6)合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。

  对发包方主要应了解两方面内容:

  ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

  ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  对承包方主要了解的内容有:

  ①资质情况;

  ②施工能力;

  ③社会信誉;

  ④财务情况。

  承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

  相关知识延伸阅读:

  影响工期的几种因素

  1、施工许可证:

  ①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

  ②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

  2、拖欠工程款

  拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

  3、设计变更

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  4、图纸延误

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  5、增加工程量

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  6、质量鉴定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  ①鉴定合格,顺延工期;

  ②鉴定不合格,视情况而定。

  7、建设单位的其他原因

  如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  9、发生不可抗力事件

  无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  以上便是建筑工程施工合同的订立程序的介绍,希望对你有帮助。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
建设工程施工投标的基本程序
投标是指承包建筑工程或承买大宗商品时,承包人或买主按照招标公告的标准和条件提出价格、填具标单,择条件优越者完成工程建设任务的法律行为,承包单位应是经过特定审查而获得投标资格的建筑项目承包单位。
建筑装饰工程施工投标程序
您想解决的问题是什么情况呢sy
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同订立的的程序
你好 ,合同订立要根据你们双方的合作意向制定相应的合同条款,签订合同需要谨慎,确保自身合法权益不受侵害。
建筑工程施工合同终止程序
施工合同终止的条件是: 1、合同一方明确表示或以行为表明不履行合同义务的; 2、在约定期限内没有完工,且在催告的合理期限内仍未完工的; 3、已完成的工程质量不合格,且拒绝修复的; 4、将承包的工程非法转包或违法分包的。
建设工程合同订立的程序
你好 ,合同订立要根据你们双方的合作意向制定相应的合同条款,签订合同需要谨慎,确保自身合法权益不受侵害。
工程合同订立的程序的具体含义
你好 ,合同订立要根据你们双方的合作意向制定相应的合同条款,签订合同需要谨慎,确保自身合法权益不受侵害。
施工合同已签订但未施工终止合同有什么程序
当事人根据法律规定或合同约定的条件和程序,可以解除建筑工程承包合同。
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章